Резолютивная часть решения от 28 июля 2020 г. по делу № А59-7708/2019Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 7_999281 АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) Дело № А59-7708/2019 г. Южно-Сахалинск 28 июля 2020 года Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Олифиренко Е.Н., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» (ОГРН <***> ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Интерпром» (ОГРН <***> ИНН <***>) о взыскании суммы неустойки по муниципальному контракту от 18.09.2018 в размере 233 655 рублей 96 копеек, При участии: от истца – представителя ФИО1 по доверенности № 1 от 09.01.2020; от ответчика – извещен, не явился, Руководствуясь ст. ст. 167-170,176 АПК РФ, суд Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Интерпром» (ОГРН <***> ИНН <***>) в пользу Областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» (ОГРН <***> ИНН <***>) 233 655 рублей 96 копеек неустойки. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Интерпром» (ОГРН <***> ИНН <***>) в доход федерального бюджета 7 673 рубля государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области. Судья П.Б. Мисилевич Суд:АС Сахалинской области (подробнее)Истцы:ОКУ "Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области" (подробнее)Ответчики:ООО "ИнтерПром" (подробнее)Иные лица:ООО "Аврора-ДВ" (подробнее)Судьи дела:Мисилевич П.Б. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
