Резолютивная часть решения от 21 ноября 2023 г. по делу № А32-47544/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А32-47544/2022
г. Краснодар
21 ноября 2023 года
Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Полякова Д.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по первоначальному исковому заявлению МКУ муниципального образования Кореновский район «Управление капитального строительства», г. Кореновск (ИНН <***>),

к обществу с ограниченной ответственностью «Архстройсервис», г. Краснодар (ИНН <***>),

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Служба единого заказчика», г. Кореновск (ИНН <***>),

о взыскании денежных средств, перечисленных обществу в виде аванса, на выполнение строительных работ на объекте: "Строительство "Центра единоборств в г. Кореновске", <...>" и не отработанные обществом к дате расторжения условий муниципального контракта в одностороннем порядке в размере 10 955 194,99 руб., неустойки за нарушение безопасности производства работ и за нарушение сроков исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, в сумме 662 124 руб.,

по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Архстройсервис», г. Краснодар (ИНН <***>),

к МКУ муниципального образования Кореновский район «Управление капитального строительства», г. Кореновск (ИНН <***>),

зачесть в счет погашения аванса по муниципальному контракту № 2020.ЭА0818500000820004673 от 26 октября 2020 года стоимость фактически выполненных ООО «Архстройсервис» работ по строительству «Центра единоборств в г. Кореновске», расположенному по адресу: <...>. 2В» отраженных в форме КС-3. справке о стоимости выполненных и затрат № 6 от 1 июля 2021 года, на общую стоимость 5 052 097.20 (пять миллионов пятьдесят две тысячи девяносто семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20%;

- зачесть в счет погашения аванса по муниципальному контракту № 2020.ЭА0818500000820004673 от 26 октября 2020 года стоимость фактически выполненных ООО «Архстройсервис» работ по строительству «Центра единоборств в г. Кореновске». расположенному по адресу: <...>" отраженные в форме КС-3, справке о стоимости выполненных и затрат № 7от 09 августа 2022 года, на общую стоимость 5 903 096.40 (пять миллионов девятьсот три тысячи девяносто шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 20%,

Руководствуясь статьями 9, 41, 65, 70, 82, 110, 132, 156, 163, 167-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

По первоначальному иску.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архстройсервис" (ИНН <***>) в пользу МКУ муниципального образования Кореновский район «Управление капитального строительства» (ИНН <***>) сумму неотработанного аванса в размере 1,39 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 652 124 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 552 руб., расходы на проведение экспертизы в размере 239 000 руб.

В удовлетворении остальной части требований - отказать. По встречному иску. В удовлетворении встречных исковых требований - отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Архстройсервис" (ИНН <***>) в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере 77 776 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Судья Д.Ю. Поляков