СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 28 февраля 2020 г. по делу № А57-14547/2018

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

38/2020-40399(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-14547/2018
город Саратов
28 февраля 2020 года
Арбитражный суд Саратовской области в составе судьи Мещеряковой И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску закрытого акционерного общества «Резервуаростроитель», г.Саратов (ИНН <***>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Нефтебаза Руза», Московская область, Рузский район, пос.Дорохово (ОГРН <***>, ИНН <***>) , третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «ПромЭнергоХолдинг», г. Москва, о взыскании задолженности в размере 805698 руб., неустойки в размере 213498 руб. 13 коп.

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Нефтебаза Руза» к закрытому акционерному обществу «Резервуаростроитель» о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда № М-АЛ-137 от 22.07.2015 в сумме 620 579 руб. 14 коп.

При участии в заседании:

От ЗАО «Резервуарстроитель» – ФИО2 представитель по доверенности от 22.05.2019 г. От ООО «Нефтебаза Руза» – ФИО3, представитель по доверенности от 26.03.2019 г.

Руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 150, ст.ст. 110, 151, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Производство по делу в части взыскания с общества с ограниченной ответственностью «Нефтебаза Руза» в пользу закрытого акционерного общества

«Резервуаростроитель» задолженности по договору подряда № М-АЛ-137 от 22.07.2015 г. в размере 805698 руб. прекратить.

Во взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Нефтебаза Руза» в пользу закрытого акционерного общества «Резервуаростроитель» неустойки за просрочку оплаты выполненных по договору подряда № М-АЛ-137 от 22.07.2015 г. работ в размере 213498 руб. 13 коп. отказать.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций в сроки и порядке, установленные ст.ст. 181, 257-260, 273-277 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации путем подачи жалобы через Арбитражный суд Саратовской области.

Судья Арбитражного суда Саратовской области И.В. Мещерякова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 16.09.2019 6:18:19

Кому выдана Мещерякова Ирина Владимировна