Резолютивная часть решения от 10 июля 2020 г. по делу № А35-9067/2018

391/2020-56958(2)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
Резолютивная часть решения

Дело № А35-9067/2018
10 июля 2020 года
г. Курск


Арбитражный суд Курской области в составе судьи Сергеевой С.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала «Курская атомная станция» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Курчатовское строительно- монтажное управление» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки в размере 700 246 руб. 21 коп.,

и по встречному иску

общества с ограниченной ответственностью «Курчатовское строительно- монтажное управление» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к акционерному обществу «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала «Курская атомная станция» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о признании договора расторгнутым, о взыскании задолженности в размере 1 711 525 руб. 83 коп.,

В судебном заседании приняли участие представители: от истца по первоначальному иску – не явился, извещен

от ответчика по первоначальному иску – ФИО2

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала «Курская атомная станция» удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Курчатовское строительно-монтажное управление» в пользу акционерного общества «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» в лице филиала «Курская атомная станция» неустойку в размере 700 246 руб. 21 коп., а также 14 928 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Курчатовское строительно-монтажное управление» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 077 руб. 00 коп.

В удовлетворении встречных исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Курчатовское строительно-монтажное управление» отказать.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, в Арбитражный суд Центрального округа, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья С.Л. Сергеева