Резолютивная часть решения от 22 апреля 2019 г. по делу № А72-20722/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

432970, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 14

Тел.(8422)33-46-08 Факс (8422)32-54-54 E-mail:info@ulyanovsk.arbitr.ru Интернет:www.ulyanovsk.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть)

г.Ульяновск Дело № А72-20722/2018 22.04.2019

Арбитражный суд Ульяновской области в составе судьи Юдина П.Г., Руководствуясь статьями 110, 158, 167-171, 176 Арбитражного процессуального

кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Ходатайство представителя Общества с ограниченной ответственностью «Универсал» о вызове свидетеля оставить без удовлетворения.

Исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Универсал» удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «ДАРС-Строительство» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Универсал» задолженность по договору субподряда от 02.03.2017 № 3К в сумме 2 614 548 (два миллиона шестьсот четырнадцать тысяч пятьсот сорок восемь) руб. 64 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 15.06.2017 по 16.05.2018 в сумме 205 255 (двести пять тысяч двести пятьдесят пять) руб. 38 коп., начиная с 17.05.2018 по день фактической оплаты основного долга исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, расходы по уплате государственной пошлины 37 099 (тридцать семь тысяч девяносто девять) руб. 00 коп.

Ходатайство представителя Общества с ограниченной ответственностью «Универсал» о снижении размера неустойки удовлетворить.

Встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс» удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Универсал» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ДАРС-Строительство» неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору от 02.03.2017 № 3К за период с 14.06.2017 по 30.09.2017 в сумме 260 144 (двести шестьдесят тысяч сто сорок четыре) руб. 03 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 24 700 (двадцать четыре тысячи семьсот) руб. 00 коп.

В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.

Произвести зачет исковых требований и встречных исковых требований на сумму 260 144 руб. 03 коп.

Взыскать в результате зачета встречных однородных требований с Общества с ограниченной ответственностью «ДАРС-Строительство» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Универсал» основной долг в сумме 2 793 659 (два миллиона семьсот девяносто три тысячи шестьсот пятьдесят девять) руб. 99 коп. проценты за пользование чужими денежными средствами начиная с 17.05.2018 по день

фактической оплаты основного долга исходя из ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды, расходы по уплате государственной пошлины 12 399 (двенадцать тысяч триста девяносто девять) руб. 00 коп.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «Универсал» из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 1 348 (одна тысяча триста сорок восемь) руб. 00 коп.

Исполнительные листы и справку выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его принятия и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд.

Судья П.Г.Юдин