Решение от 4 июня 2024 г. по делу № А40-45900/2024

И М Е Н Е М   Р О С С И Й С К О Й   Ф Е Д Е Р А Ц И И


Р Е Ш Е Н И Е


 г. Москва                                                                                 Дело № А40-45900/24-151-347

05.06.2024 года                                                                                     

Резолютивная часть решения объявлена 22.05.2024

Решение в полном объеме изготовлено 05.06.2024


Арбитражный суд города Москвы в составе

Судьи Вольской К.В.

при ведении секретарем судебного заседания Пономаревым В.А

рассмотрев в открытом судебном заседании дело

по исковому заявлению ООО «МОСДОМСТРОЙИНВЕСТ» (ОГРН <***>)

к ответчику ООО «МСК»  (ОГРН <***>)

о взыскании 1 123 714, 59 руб.

при участии

от истца: Музыченко С.А. по доверенности от 26.02.2024

от ответчика: представитель не явился 



У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании задолженности в размере 1 009 608 руб. 48 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 114 106 руб. 11 коп., с последующим начислением по день фактической оплаты исходя из ставки рефинансирования Банка России, действующей в соответствующие периоды, расходы по оплате услуг представителя в размере 60 000 руб.

Представитель истца требования поддержал в полном объеме. 

Надлежащим образом извещенный представитель ответчика в судебное заседание не явился, в порядке ст. 123, 156 АПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Из материалов дела следует, что по договору № 16082022/РК от 16.08.2022г. на выполнение подрядных работ в соответствии с Единичными расценками (Приложение № 1 к Договору) истец взял на себя обязательство выполнить работы по штукатурке вертикальных поверхностей на объекте, по адресу: Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, корпусы 4 и 9 , а ООО «МСК» обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную договором цену. Пунктом 3.1.2. договора оплата выполненных работ (с учетом НДС) осуществляется за фактически выполненные работы в течение 10 рабочих дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и на основании выставленного Субподрядчиком счета. Оплате подлежат фактически выполненные работы по единичным расценкам, указанным в Приложении №1. Согласно пункта 4.1. Договора сроки выполнения работ: начало работ с момента заключения договора, окончание работ 23 сентября 2022 года. ООО «МДСИ» все свои обязательства исполнило своевременно и в полном объёме. В свою очередь, ООО «МСК» свои обязательства по оплате работ выполнил не в полном объёме и по состоянию на день подачи искового заявления задолженность ответчика перед ООО «МДСИ» по договору № 16082022/РК от 16.08.2022г. составляет 68 541,26 рублей.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписаны сторонами были 02.11.2022г., счет выставлен 02.11.2022г., срок оплаты (10 рабочих дней с учетом шестидневной рабочей недели) по 14.11.2022г. включительно, проценты по 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами с 15.11.2022г., сумма процентов: 9 426,13 Р.

По договору № 15092022/РК/1 от 15.09.2022г. на выполнение подрядных работ согласно Сметному расчету (смете) № 09412-403 (Приложение № 1 к Договору) истец взял на себя обязательство выполнить работы по отоплению на объекте, по адресу: <...> , а ООО «МСК» обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную договором цену. Пунктом 3.1.2. договора оплата выполненных работ (с учетом НДС) осуществляется за фактически выполненные работы в течение 10 рабочих дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и на основании выставленного Субподрядчиком счета. Оплате подлежат фактически выполненные работы по единичным расценкам, указанным в Приложении №1. Согласно пункта 4.1. Договора сроки выполнения работ и дополнительного соглашения № 1 от 14.11.2022г. к договору: срок выполнения работ с момента заключения настоящего Договора и поступления первого авансового платежа в размере 30% до 30 ноября 2022г.ООО «МДСИ» все свои обязательства исполнило своевременно и в полном объёме. В свою очередь, ООО «МСК» свои обязательства по оплате работ выполнил не в полном объёме и по состоянию на день подачи искового заявления задолженность ответчика перед ООО «МДСИ» по договору № 15092022/РК/1 от 15.09. 2022г. составляет 492331,44 рублей.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписаны сторонами были 21.04.2023г., счет выставлен 21.04.2023г., срок оплаты (10 рабочих дней при шестидневной рабочей неделе) 04.05.2023г. включительно, проценты по 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами с 05.05.2023г., сумма процентов: 50 408,79 Р

По договору № 14112022/РК/2 от 14.11.2022г. на выполнение подрядных работ в соответствии с Единичными расценками (Приложение № 1 к Договору) истец взял на себя обязательство выполнить работы по кладке перегородок из кирпича: армированных толщиной в Уг кирпича на объекте, по адресу: <...>, а ООО «МСК» обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную договором цену. Пунктом 3.1.1. договора оплата выполненных работ (с учетом НДС) осуществляется за фактически выполненные работы в течение 10 рабочих дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и на основании выставленного Субподрядчиком счета. Оплате подлежат фактически выполненные работы по единичным расценкам, указанным в Приложении №1. Согласно пункта 4.1. Договора сроки выполнения работ: начало работ с момента заключения договора, окончание работ 30 ноября 2022 года.

ООО «МДСИ» все свои обязательства исполнило своевременно и в полном объёме. В свою очередь, ООО «МСК» свои обязательства по оплате работ выполнил не в полном объёме и по состоянию на день подачи искового заявления задолженность ответчика перед ООО «МДСИ» по договору № 14112022/РК/2 от 14.11.2022г. составляет 76888,00 рублей.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на сумму 54 600,00 рублей подписаны сторонами были 09.01.2023г., счет выставлен 09.01.2023г., срок оплаты (10 рабочих дней с учетом шестидневной рабочей недели) по 20.01.2023г. включительно, проценты по 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами с 21.01.2023г.- 6 757,18 Р .

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на сумму 22288,00 рублей подписаны сторонами были 21.04.2023г., счет выставлен 21.04.2023г., срок оплаты (10 рабочих дней с учетом шестидневной рабочей недели) по 05.05.2023г. включительно, проценты по 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами с 06.05.2023г.- 2 277,44 Р.

По договору № 16112022/РК от 16.11.2022г. на выполнение подрядных работ в соответствии с Локальным сметным расчетом(сметой) № 09412-410.ТК (Приложение № 1 к Договору) истец взял на себя обязательство выполнить работы по разборке кирпичных стен, демонтажу перемычек из уголка, разборке горизонтальных поверхностей на объекте, по адресу: <...>, а ООО «МСК» обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную договором цену. Пунктом 3.1.2. договора оплата выполненных работ (с учетом НДС) осуществляется за фактически выполненные работы в течение 10 рабочих дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и на основании выставленного Субподрядчиком счета. Оплате подлежат фактически выполненные работы по смете ( Приложение № 1 к договору). Согласно пункта 4.1. Договора сроки выполнения работ: в течении 15 рабочих дней ( с учетом шестидневной рабочей недели) с момента заключения настоящего договора и поступления авансового платежа на расчетный счет Субподрядчика.

ООО «МДСИ» все свои обязательства исполнило своевременно и в полном объёме. В свою очередь, ООО «МСК» свои обязательства по оплате работ выполнил не в полном объёме и по состоянию на день подачи искового заявления задолженность ответчика перед ООО «МДСИ» по договору № 16112022/РК от 16.11.2022г. составляет 59350,76 рублей.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписаны сторонами были 18.04.2023г., счет выставлен 18.04.2023г., срок оплаты (10 рабочих дней с учетом шестидневной рабочей недели) по 29.04.2023г. включительно, проценты по 395 ГК РФ за пользование денежными средствами с 03.05.2023г.- 6 101,19 Р.

По договору № 25112022/РК/ЖБП от 25.11.2022г. на выполнение подрядных работ в соответствии с Локальным сметным расчетом(сметой) № 09412-410.ЖБП (Приложение № 1 к Договору) истец взял на себя обязательство выполнить работы по устройству плит железобетонных на объекте, по адресу: <...>, а ООО «МСК» обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную договором цену. Пунктом 3.1. договора оплата выполненных работ (с учетом НДС) осуществляется за фактически выполненные работы в течение 10 рабочих дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и на основании выставленного Субподрядчиком счета. Оплате подлежат фактически выполненные работы по смете ( Приложение № 1 к договору). Согласно пункта 4.1. Договора сроки выполнения работ: в течении 17 рабочих дней (с учетом шестидневной рабочей недели) с момента заключения настоящего договора.

ООО «МДСИ» все свои обязательства исполнило своевременно и в полном объёме. В свою очередь, ООО «МСК» свои обязательства по оплате работ выполнил не в установленный договором срок, задолженность ответчика перед ООО «МДСИ» по договору № 25112022/РК/ЖБП от 25.11.2022г. была оплачена 16.11.2023г., платежное поручение 4350.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на сумму 11961,60 подписаны сторонами были 09.01.2023г., счет выставлен 09.01.2023г., срок оплаты (10 рабочих дней с учетом шестидневной рабочей недели) по 20.01.2023г. включительно, проценты по 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами с 20.01.2023г. по 15.11.2023г.,сумма процентов: 912,19 Р

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на сумму 74 755,20 подписаны сторонами были 01.04.2023г., счет выставлен 01.04.2023г., срок оплаты (10 рабочих дней с учетом шестидневной рабочей недели) по 13.04.2023г. включительно, проценты по 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами с 14.04.2023г. по 15.11.2023г., сумма процентов: 4 410,56 Р.

Данная задолженность подтверждается следующими документами, подписанными обеими сторонами: справками о стоимости выполненных работ и актами о приемке выполненных работ. Также указанная задолженность подтверждается актом сверки взаимных расчётов, подписанным сторонами по состоянию на 30.09.2023г., платежным поручением 4350 от 16.11.2023г.

По договору № 10032023/РК от 10.03.2023г. на выполнение подрядных работ согласно Локального сметного расчета (смете) (Приложение № 1 к Договору) истец взял на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту на объекте, по адресу: <...> , а ООО «МСК» обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную договором цену. Пунктом 3.1. договора оплата выполненных работ (с учетом НДС) осуществляется за фактически выполненные работы в течение 10 рабочих дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и на основании выставленного Субподрядчиком счета. Согласно пункта 4.1. Договора сроки выполнения работ до 10.04.2023г.

ООО «МДСИ» все свои обязательства исполнило своевременно и в полном объёме. В свою очередь, ООО «МСК» свои обязательства по оплате работ не выполнил и по состоянию на день подачи искового заявления задолженность ответчика перед ООО «МДСИ» по договору № 10032023/РК от 10.03.2023г составляет 243 117,02 рублей.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписаны сторонами были 21.04.2023г., счет выставлен 21.04.2023г., срок оплаты (10 рабочих дней при шестидневной рабочей неделе) 04.05.2023г. включительно, проценты по 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами с 05.05.2023г.,сумма процентов: 24 892,23 Р.

По договору № 23032023/РК от 23.03.2023г. на выполнение подрядных работ согласно Локального сметного расчета (смете) (Приложение № 1 к Договору) истец взял на себя обязательство выполнить работы по капитальному ремонту на объекте, по адресу: <...> , а ООО «МСК» обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную договором цену. Пунктом 3.2.2. договора оплата выполненных работ (с учетом НДС) осуществляется за фактически выполненные работы в течение 10 рабочих дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и на основании выставленного Субподрядчиком счета. Согласно пункта 4.1. Договора сроки выполнения работ до 17.04.2023г.

ООО «МДСИ» все свои обязательства исполнило своевременно и в полном объёме. В свою очередь, ООО «МСК» свои обязательства по оплате работ выполнило не в полном объеме и по состоянию на день подачи искового заявления задолженность ответчика перед ООО «МДСИ» по договору № 23032023/РК от 23.03.2023г составляет 69380,00 рублей.

Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписаны сторонами были 31.08.2023г., счет выставлен 31.08.2023г., срок оплаты (10 рабочих дней при шестидневной рабочей неделе) 12.09.2023г. включительно, проценты по 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами с 13.09.2023г., сумма процентов - 9 102,40 Р.

Итого, общий размер задолженности Генерального подрядчика перед Субподрядчиком составляет 1123 714 руб. 59 коп., в том числе: 1 009608,48 рублей 00 копеек - сумма основного долга; 114106,11 рублей — проценты за пользование чужими денежными средствами.

Письмом исх. № 14112023/14 от 14.11.2023г. в ответ на претензию ООО «МСК» обещал погасить задолженность до конца 2023 года, однако, однако до момента подачи настоящего иска задолженность не погашена.

Истцом было заключено Соглашение № 26 от 26.02.2024г. об оказании юридической помощи с адвокатом Музыченко С.А. В рамках соглашения Адвокат консультировал истца по вопросам, связанным с взысканием задолженности с ООО «Международная строительная компания» по договорам на выполнение подрядных работ № № 16082022/РК от 16.08.2022г., 15092022/РК/1 от 15.09.2022г., 14112022/РК/2 от 14.11.2022г., 16112022/РК от 16.11.2022г., 25112022/РК/ЖБП от 25.11.2022г., 10032023/РК от 10.03.2023г., 230320023/РК от 23.03.2023г., оформил исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы о взыскании задолженности  и процентов за пользование чужими денежными средствами, подал исковое заявление о взыскании задолженности и процентов в электронном виде посредством заполнения форм, размещенных на официальном сайте Арбитражного суда г. Москвы в сети интернет. Услуги по оказанию юридической помощи оплачены платежным поручением № 29 от 01.03.2024г. в сумме 60 000 рублей.

Указанные обстоятельства послужили основаниями для обращения в суд.

Удовлетворяя требования в полном объеме, суд принимает во внимание положения ст. 8, 10, 12, 307-310, 395, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса, а также отмечает следующее.

Совокупность надлежащих, относимых и допустимых доказательств (ст. 65, 67, 68, 71 АПК РФ) подтверждает обоснованность требований истца в части основного долга в сумме 1 009 608 руб. 48 коп.

Рассмотрев расчет процентов, суд признает его методологически и арифметически верным, в связи с чем, с ответчика в пользу истца взыскивает проценты 114 106 руб. 11 коп.

При этом, поскольку до настоящего времени денежное обязательство должником не исполнено,  в силу п. 48 Постановления Пленума ВС РФ №7 от 24.03.2016г. проценты подлежат начислению до момента фактического исполнения обязательства.

Расходы по оплате услуг представителя, применительно к положениям ст. 110, 112 АПК РФ подлежат удовлетворению.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.

Обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований (ст. 70 АПК РФ).

В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Изучив материалы дела, в том числе предмет и основание заявленных требований, действуя в строгом соответствии со ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд, оценив представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании, оценив также относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, находит заявленные требования подлежащими удовлетворению.

Расходы по оплате государственной пошлины подлежат распределению в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании 8, 10, 12, 307-310, 395, 421, 431, 702, 708, 711, 720, 746, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации руководствуясь ст. ст. 110, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 



Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО «МСК»  (ОГРН <***>) в пользу ООО «МОСДОМСТРОЙИНВЕСТ» (ОГРН <***>) задолженность в размере 1 009 608 руб. 48 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 114 106 руб. 11 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму долга 1 009 608 руб. 48 коп. в порядке ст. 395 ГК РФ с 06.03.2024 по дату фактической оплаты долга, а также судебные расходы в размере 84 237 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Девятый арбитражный апелляционный суд.



Судья                                                                                                    К.В. Вольская