Решение от 11 декабря 2020 г. по делу № А78-4268/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

672002 г.Чита, ул. Выставочная, 6

http://www.chita.arbitr.ru; е-mail: info@chita.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело №А78-4268/2020
г.Чита
11 декабря 2020 года
Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2020 года

Решение изготовлено в полном объёме 11 декабря 2020 года

Арбитражный суд Забайкальского края в составе судьи Курбатовой А.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 рассматривает в открытом судебном заседании в помещении арбитражного суда по адресу: 672002, <...> дело по исковому заявлению Комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Трансстройком» (ОГРН <***>, ИНН <***>) об обязании устранить в течении 15 дней с момента вступления в законную силу решения недостатки по муниципальному контракту № Ф.2019.00045, а именно с учетом нарушений указанных в актах осмотра от 10, 12 апреля 2020 года при участии в судебном заседании:

от истца: не явился, извещен;

от ответчика: представитель не явился, извещен.

Комитет городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита» (далее – истец, Комитет) обратился в арбитражный суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Трансстройком» (далее – ответчик, ООО «Трансстройком», общество) с вышеуказанным заявлением.

В ходе рассмотрения дела в результате неоднократных уточнений исковых требований, принятых судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, истец просил устранить в течение 15 дней с момента вступления в законную силу решения по данному делу недостатки выполненных по муниципальному контракту № Ф.2019.00045 от 05.09.2019 работ по следующим адресам:

Ингодинский административный район:

ул. Промышленная, д.55:

- устранить неисправности тренажеров: «Жим ногами», «Верхняя тяга», «Гребля», «Гиперэкстензия», в количестве 4 штук, путем затягивания соединительных болтов;

- устранить отклонение элемента комплекса воркаут «Турник» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня двух опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

-ул. Бекетова, д.25:

- устранить отклонение элемента комплекса воркаут «Рукоход» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального и горизонтального уровня элемента комплекса воркаут «Тройные брусья», путем бетонирования.

ул. Лазо р-н школы №13:

- устранить неисправности тренажеров: «Жим ногами», «Верхняя тяга», «Гребля», «Гиперэкстензия», в количестве 4 штук, путем затягивания соединительных болтов;

- устранить отклонение элемента комплекса воркаут «Турник» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня трех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования;

- произвести бетонирование оснований спортивного комплекса, согласно техническому заданию.

ул.Чкалова, д.33:

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Рукоход», «Турник», «Брусья двойные» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня четырех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования;

- устранить нарушение угла наклона скамьи для пресса, путём установки в соответствии с техническим заданием.

ул. Амурская, д.2:

- устранить неисправности тренажеров: «Жим ногами», «Верхняя тяга», «Гребля», «Гиперэкстензия», в количестве 4 штук, путем затягивания соединительных болтов;

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Поперечная перекладина» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального и горизонтального уровня двух опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

Украинский бульвар, д.13:

- устранить отклонение скамеек от горизонтального уровня, путем бетонирования;

- устранить отклонение элемента комплекса воркаут «Турник» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня двух опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования;

- произвести бетонирование элемента комплекса воркаут «Брусья» в соответствии с техническим заданием.

ул. ФИО2, д.8, 9:

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Турник», «Брусья двойные» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации; устранить отклонение от вертикального уровня двух опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

ул. Казачья, д.24а, 26:

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Турник», «Рукоход» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня трех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

Центральный административный район:

ул. Подгорбунского, д.100/ул. ФИО3, 10:

- устранить отклонение элемента комплекса воркаут «Поперечные перекладины» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня трех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

ул. ФИО3, 46:

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Турник», «Рукоход» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня двух опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

ул. Красной Звезды, 6/ул. 3-я Каштакская, д. 1а:

- устранить неисправности тренажеров: «Жим ногами», «Верхняя тяга», «Гребля», «Гиперэкстензия», в количестве 4 штук, путем затягивания соединительных болтов;

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Турник» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня двух опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования;

- произвести бетонирование оснований спортивного комплекса в соответствии с техническим заданием.

ул. Красной Звезды, д.24, 26, 28:

- устранить неисправности тренажеров: «Жим ногами», «Верхняя тяга», «Гребля», «Гиперэкстензия» в количестве 4 штук путем затягивания соединительных болтов;

- устранить отклонение элемента комплекса воркаут «Турник» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня трех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования;

- произвести бетонирование оснований спортивного комплекса в соответствии с техническим заданием.

мкр. Северный, д.15, 16, 17:

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Турник», «Рукоход» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня двух опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

Железнодорожный административный район

ул. Малая, д.2а:

- устранить отклонение элемента комплекса воркаут «Рукоход» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня трех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

ул. ФИО4, д.27:

- устранить отклонение элемента комплекса воркаут «Турник» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня трех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования;

- произвести бетонирование оснований спортивного комплекса, согласно техническому заданию.

пер. Железобетонный, д.4/ ул. Зоотехническая, д.1:

- устранить неисправности тренажеров: «Жим ногами», «Верхняя тяга», «Гребля», «Гиперэкстензия» в количестве 4 штук путем затягивания соединительных болтов.

ул. Крымская, д.8:

- произвести бетонирование элемента комплекса воркаут «Тройные брусья» согласно техническому заданию.

Черновский административный район

мкр. Девичья сопка, 46, 49:

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Турник», «Рукоход» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня трех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

пр. ФИО5, д.29:

- устранить отклонение элемента комплекса воркаут «Турник» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня двух опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

ул. Строителей, 74, 83:

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Поперечная перекладина», «Брусья» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня четырех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

пос. Застепь, пересечение ул. Ранетная/ул. Главная:

- устранить неисправности тренажеров: «Жим ногами», «Верхняя тяга», «Гребля», «Гиперэкстензия», в количестве 4 штук, путем затягивания соединительных болтов;

- устранить отклонение элемента комплекса воркаут «Турник» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- странить отклонение от вертикального уровня трех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

пос.Аэропорт, ул. Звездная, д.2:

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Турник», «Рукоход» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня трех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

Рудник Кадала, ул. Школьная, д.1:

- произвести бетонирование элемента комплекса воркаут «Тройные брусья» согласно техническому заданию.

пос. Зыково, территория между ул. Солнечная и ул.Зыкова:

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Турник», «Рукоход» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня четырех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

Истец просил рассмотреть дело в свое отсутствие (вх. №А78-Д-4/7704).

Ответчик явку в судебное заседание представителя не обеспечил, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом.

Судебная корреспонденция направлялась ответчику по адресу: 672014, <...>. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц указанный адрес является юридическим адресом ответчика.

Направленная судом корреспонденция вернулась в суд не врученной. Ненадлежащая организация деятельности юридического лица в части получения поступающей по его юридическому адресу корреспонденции является риском самого юридического лица, все неблагоприятные последствия такой ненадлежащей организации своей деятельности (либо отсутствия юридического лица по юридическому адресу) должно нести само юридическое лицо (пункт 1 Постановления Пленума ВАС РФ №61 от 30.07.2013 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица").

Таким образом, ответчик считается надлежащим образом извещенным о времени и месте рассмотрения дела в соответствии с положениями пункта 2 части 4 статьи 123 АПК РФ.

Ответчик, надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, явку представителя в суд не обеспечил, отзыв на иск не представил, требования истца не оспорил.

Суд считает, что у ответчика имелись все процессуальные возможности заявления обоснованных возражений против иска. В соответствии с частью 1 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации непредставление отзыва на исковое заявление или дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам, участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле доказательствам.

Протокольным определением от 11.12.2020 суд принял к рассмотрению уточненное требование истца.

Дело рассмотрено в порядке части 3 статьи 156 АПК РФ в отсутствие истца, ответчика, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела

Исследовав материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, между Комитетом городского хозяйства администрации городского округа «Город Чита» (Заказчик) и ООО «Трансстройком» (Подрядчик) заключен муниципальный контракт №Ф.2019.00045 (л.д. 30-57 т. 1), с учетом дополнительного соглашения от 26.09.2019 (л.д. 58 т. 1).

По условиям контракта общество приняло на себя обязательство по выполнению работ по сборке, установке уличных воркаут-комплексов и уличных тренажеров на территории городского округа «Город Чита» в соответствии с требованием документацией о закупке, Техническим заданием (Приложение №1), а Комитет обязуется обеспечить приемку представленных подрядчиком результатов работ (этапа работ) и оплатить выполненную работу (этап работы) (пункты 1.1, 3.2.1, 3.2.2 контракта).

Согласно условиям контракта общая стоимость работ по контракту по выполнению полного комплекса работ составляет 2700383,06 руб. (пункт 2.1 контракта)

Сроки выполнения работ по контракту: начало работ – с момента заключения контракта, окончание работ по контракту – 01.12.2019.

Наименование и объем работ, место (адреса) и порядок выполнения работ, состав работ указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к контракту) (л.д. 42-57 т. 1).

Согласно пункту 6.1 контракта подрядчик не позднее 5 дней с даты окончания работ направляет в адрес заказчика извещение (уведомление) о готовности работы к сдаче и акт сдачи-приемки работ. После получения извещения заказчик осуществляет приемку выполненных работ.

Подрядчик обязался предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ по сборке и установке оборудования сроком не менее трех лет с даты подписания акта выполненных работ (пункт 5.4.8 контракта).

Актами о приемке выполненных работ (форма КС-2) (л.д. 87) подтверждается факт выполнения ответчиком работ по контракту № Ф.2019.00045 и передача их заказчику без замечаний по объему и качеству выполненных работ, что сторонами не оспаривается.

Заказчиком произведена оплата выполненных работ в размере, предусмотренном контрактом, с учетом аванса (л.д. 59-78 т.1).

В обоснование исковых требований истец указал, что подрядчиком при выполнении работ в рамках названного контракта допущены отступления от требований, предусмотренных сметной документацией, СНиП и СП, что привело к скрытым недостаткам, выявленных заказчиком в результате выборочного контрольного осмотра работ от 11.02.2020 (л.д. 18 т. 1).

Ответчику направлено письмо от 26.02.2020 № И-1318 с приложением актов об устранении выявленных нарушений в срок до 15.04.2020 (л.д. 18 на обороте т. 1. л.д. 5 т. 2).

Обществу письмом от 01.03.2020 №И-1638 было сообщено о проведении совместного совещания 13.03.2020 (л.д. 6 на обороте т. 2), по результатам которого, в присутствии представителя ООО «Трансстройком», подрядным организациям, в частности ООО «Трансстройком» указано на проведение работ по устранению выявленных нарушений (л.д. 7-8 т. 2).

Контрольными осмотрами, проведенными заказчиком с 10 по 12 апреля 2020 года установлено, что выявленные недостатки ответчиком не устранены, о чем составлены акты (л.д. 88-120 т. 1).

Претензией от 15.04.2020, направленной в адрес ответчика почтой с приложениями сводной информации по выявленным нарушениям на 9 листах, копий актов осмотра на 22 листах, копии письма от 26.02.2020 № И-1318 на 10 листах, истец предложил ответчику безвозмездно устранить перечисленные в актах нарушения (л.д. 19-20 т. 1).

Ответчиком претензия не исполнена, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

В силу пункта 1 статьи 8 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

По договору подряда одна сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны определенную работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (статья 702 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Согласно статье 703 Гражданского кодекса Российской Федерации договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

Согласно статье 763 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядные строительные работы, предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд.

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату.

Отношения, связанные с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд регулирует Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

В соответствии со статьей 24 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются, в том числе аукционы (аукцион в электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион). Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.

Как следует из материалов дела, по муниципальному контракту № Ф.2019.00045 от 05.09.2019, общество приняло на себя обязательство по выполнению работ по сборке, установке уличных воркаут-комплексов и уличных тренажеров на территории городского округа «Город Чита» в соответствии с требованием документацией о закупке, Техническим заданием (Приложение №1).

Согласно пунктам 5.2, 5.4.1, 5.4.2 муниципального контракта подрядчик взял на себя обязательства при выполнении работ четко следовать требованиям, установленным в техническом задании, являющимся приложением № 1 к контракту, соблюдать нормы, стандарты и правила, нести ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в сметной документации, СНиП и СП, а также за не достижение указанных в технической документации показателей объекта, обеспечить качество выполненных работ, нести ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности объекта или его части, обеспечивать качество используемых материалов, применяемых для производства работ.

Пунктами 5.4.8, 7.1 муниципального контракта установлен гарантийный срок на выполненные работы не менее трех лет с момента подписания акта приемки объекта.

Согласно представленным в материалы дела актам в период гарантийного срока в феврале, апреле 2020 года обнаружены недостатки выполненных ответчиком работ.

Согласно статье 721 Гражданского кодекс Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Статьей 722 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

В соответствии с пунктом 3 статьи 724 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока.

В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

-возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда.

Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (статья 475).

Согласно пункту 7.2 муниципального контракта в течение гарантийного срока подрядчик по первому требованию заказчика в согласованный сторонами срок устраняет своими силами и за свой счет все выявленные в течение гарантийного срока недостатки.

По правилам статей 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Соглашаясь на условия контакта № Ф.2019.00045 от 05.09.2019, подрядчик принял на себя обязательство выполнения работ в полном объеме, в соответствии с требованиями, установленными в техническом задании.

По условиям контракта работы подлежали выполнению до 31.12.2019.

Работы переданы заказчику по актам КС-2 с 16.12.2019 по 26.12.2019.

Доказательств наличия обстоятельств, которые грозили годности или прочности результатов выполняемой работы, ответчиком в материалы дела не представлено.

В силу норм статьи 716 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик, не предупредивший заказчика об указанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

Согласно пунктам 5.4.5, 5.4.6 муниципального контракта подрядчик обязан незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы, незамедлительно сообщать заказчику о приостановлении работ.

Доказательств предупреждения заказчика об обстоятельствах, грозящих годности работ, доказательств приостановления работ ответчик в материалы дела также не представил.

В соответствии с пунктом 2 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

Обратного ответчиком не доказано.

В соответствии со статьей 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Определениями суда от 29.06.2020, 27.07.2020, 27.08.2020, 23.09.2020, 08.10.2020, 26.11.2020 , ответчику предлагалось представить письменную позицию на уточнения истца по делу, письменный мотивированный отзыв на исковое заявление по существу заявленных требований со ссылкой на нормы права, документы в обоснование своих доводов.

Судом копии судебных актов с информацией о времени и месте рассмотрения дела, а также о необходимости предоставления отзыва и дополнительных доказательств направлялись по юридическому адресу ответчика,, в том числе указанному в контракте. Судебная корреспонденция не была получена ответчиком в связи с истечением срока хранения, что подтверждается отметками организации почтовой связи на заказных письмах с уведомлениями, что в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признается надлежащим извещением

Искрашиваемые документы в суд не представлены.

Согласно пункту 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

На основании статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требовании и возражений.

Обстоятельства, на которые сослался истец, ответчик прямо не оспорил; несогласие ответчика с такими обстоятельствами не вытекает из доказательств, имеющихся в материалах дела.

Таким образом, обстоятельства, на которые ссылается истец, считаются признанными ответчиком.

Согласно пункту 3 статьи 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.

На основании статьи 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что требования истца являются обоснованными, подтвержденными материалами дела и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

Согласно части 1 статьи 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные со взысканием денежных средств или с передачей имущества, арбитражный суд в резолютивной части решения указывает лицо, обязанное совершить эти действия, а также место и срок их совершения.

Суд считает, что указанный истцом срок 15 дней с момента вступления решения в законную силу является достаточным и необходимым для устранения недостатков. Иное ответчиком не доказано.

Расходы по оплате госпошлины по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Трансстройком» (ОГРН <***>, ИНН <***>) устранить в течение 15 дней с момента вступления в законную силу решения по данному делу недостатки выполненных по муниципальному контракту № Ф.2019.00045 от 05.09.2019 работ по следующим адресам:

Ингодинский административный район:

ул. Промышленная, д.55:

- устранить неисправности тренажеров: «Жим ногами», «Верхняя тяга», «Гребля», «Гиперэкстензия», в количестве 4 штук, путем затягивания соединительных болтов;

- устранить отклонение элемента комплекса воркаут «Турник» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня двух опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

-ул. Бекетова, д.25:

- устранить отклонение элемента комплекса воркаут «Рукоход» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального и горизонтального уровня элемента комплекса воркаут «Тройные брусья», путем бетонирования.

ул. Лазо р-н школы №13:

- устранить неисправности тренажеров: «Жим ногами», «Верхняя тяга», «Гребля», «Гиперэкстензия», в количестве 4 штук, путем затягивания соединительных болтов;

- устранить отклонение элемента комплекса воркаут «Турник» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня трех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования;

- произвести бетонирование оснований спортивного комплекса, согласно техническому заданию.

ул.Чкалова, д.33:

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Рукоход», «Турник», «Брусья двойные» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня четырех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования;

- устранить нарушение угла наклона скамьи для пресса, путём установки в соответствии с техническим заданием.

ул. Амурская, д.2:

- устранить неисправности тренажеров: «Жим ногами», «Верхняя тяга», «Гребля», «Гиперэкстензия», в количестве 4 штук, путем затягивания соединительных болтов;

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Поперечная перекладина» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального и горизонтального уровня двух опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

Украинский бульвар, д.13:

- устранить отклонение скамеек от горизонтального уровня, путем бетонирования;

- устранить отклонение элемента комплекса воркаут «Турник» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня двух опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования;

- произвести бетонирование элемента комплекса воркаут «Брусья» в соответствии с техническим заданием.

ул. ФИО2, д.8, 9:

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Турник», «Брусья двойные» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации; устранить отклонение от вертикального уровня двух опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

ул. Казачья, д.24а, 26:

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Турник», «Рукоход» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня трех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

Центральный административный район:

ул. Подгорбунского, д.100/ул. ФИО3, 10:

- устранить отклонение элемента комплекса воркаут «Поперечные перекладины» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня трех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

ул. ФИО3, 46:

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Турник», «Рукоход» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня двух опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

ул. Красной Звезды, 6/ул. 3-я Каштакская, д. 1а:

- устранить неисправности тренажеров: «Жим ногами», «Верхняя тяга», «Гребля», «Гиперэкстензия», в количестве 4 штук, путем затягивания соединительных болтов;

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Турник» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня двух опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования;

- произвести бетонирование оснований спортивного комплекса в соответствии с техническим заданием.

ул. Красной Звезды, д.24, 26, 28:

- устранить неисправности тренажеров: «Жим ногами», «Верхняя тяга», «Гребля», «Гиперэкстензия» в количестве 4 штук путем затягивания соединительных болтов;

- устранить отклонение элемента комплекса воркаут «Турник» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня трех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования;

- произвести бетонирование оснований спортивного комплекса в соответствии с техническим заданием.

мкр. Северный, д.15, 16, 17:

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Турник», «Рукоход» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня двух опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

Железнодорожный административный район

ул. Малая, д.2а:

- устранить отклонение элемента комплекса воркаут «Рукоход» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня трех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

ул. ФИО4, д.27:

- устранить отклонение элемента комплекса воркаут «Турник» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня трех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования;

- произвести бетонирование оснований спортивного комплекса, согласно техническому заданию.

пер. Железобетонный, д.4/ ул. Зоотехническая, д.1:

- устранить неисправности тренажеров: «Жим ногами», «Верхняя тяга», «Гребля», «Гиперэкстензия» в количестве 4 штук путем затягивания соединительных болтов.

ул. Крымская, д.8:

- произвести бетонирование элемента комплекса воркаут «Тройные брусья» согласно техническому заданию.

Черновский административный район

мкр. Девичья сопка, 46, 49:

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Турник», «Рукоход» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня трех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

пр. ФИО5, д.29:

- устранить отклонение элемента комплекса воркаут «Турник» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня двух опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

ул. Строителей, 74, 83:

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Поперечная перекладина», «Брусья» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня четырех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

пос. Застепь, пересечение ул. Ранетная/ул. Главная:

- устранить неисправности тренажеров: «Жим ногами», «Верхняя тяга», «Гребля», «Гиперэкстензия», в количестве 4 штук, путем затягивания соединительных болтов;

- устранить отклонение элемента комплекса воркаут «Турник» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- странить отклонение от вертикального уровня трех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

пос.Аэропорт, ул. Звездная, д.2:

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Турник», «Рукоход» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня трех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

Рудник Кадала, ул. Школьная, д.1:

- произвести бетонирование элемента комплекса воркаут «Тройные брусья» согласно техническому заданию.

пос. Зыково, территория между ул. Солнечная и ул.Зыкова:

- устранить отклонение элементов комплекса воркаут «Турник», «Рукоход» от горизонтального уровня, путем регулирования хомутов фиксации;

- устранить отклонение от вертикального уровня четырех опорных столбов комплекса воркаут, путем бетонирования.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Трансстройком» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 6000 руб.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Четвёртый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня принятия через Арбитражный суд Забайкальского края.

Судья А.А. Курбатова