Резолютивная часть решения от 27 июля 2020 г. по делу № А59-7552/2019Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 7_999010 АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) дело № А59-7552/2019 г. Южно-Сахалинск 27 июля 2020 года Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Мисилевич П.Б., при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению государственного бюджетного учреждения «Южно- Сахалинский психоневрологический интернат» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительные системы» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по договору № 1 от 01.06.2017 в размере 13 920 рублей, расходов на оплату государственной пошлины в размере 2 000 рублей, при участии: от ответчика – ФИО2 по доверенности от 02.03.2020; Руководствуясь ст.ст. 167, 170, 176 АПК РФ, суд В удовлетворении исковых требований - отказать. Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области. Судья П.Б. Мисилевич Суд:АС Сахалинской области (подробнее)Истцы:ГБУ "Южно-Сахалинский психоневрологический интернат" (подробнее)Ответчики:ООО "Строительные системы" (подробнее)Судьи дела:Мисилевич П.Б. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
