Решение от 27 октября 2023 г. по делу № А40-191848/2023

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-191848/23-19-1501
г. Москва
24 октября 2023 года
Решение в порядке ст. 229 АПК РФ вынесено 29 сентября 2023 года

Мотивированное решение вынесено 27 октября 2023 года

Арбитражный суд г. Москвы

в составе судьи Подгорной С.В. единолично

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ" (ИНН: <***> ОГРН: <***>)

к ответчику ООО "СТРОЙСТАНДАРТ СЕРВИС" (ИНН: <***> ОГРН: <***>)

о взыскании 7 356 руб. 29 коп. неустойки по государственному контракту № 72/18 от 24.07.2018 г.,

при участии: без вызова сторон

УСТАНОВИЛ

ГКУ ГОРОДА МОСКВЫ "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ" (далее –истец) обратилось с исковым заявлением в суд о взыскании с ООО "СТРОЙСТАНДАРТ СЕРВИС" (далее - ответчик) 7 356 руб. 29 коп. неустойки по государственному контракту №72/18 от 24.07.2018 г.

При решении вопроса о принятии искового заявления к производству судом установлены основания, предусмотренные статьей 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для рассмотрения дела в порядке упрощенного производства.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 29.08.2023 г. исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

Копия определения Арбитражного суда г. Москвы направлена лицам, участвующим в деле, а также размещена на официальном сайте https://kad.arbitr.ru/.

Лица, участвующие в деле, извещены надлежащим образом в порядке ст. 123 АПК РФ о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.

Ответчиком в материалы дела отзыв на исковое заявление не представлен.

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в порядке главы 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату принятия решения на основании доказательств, представленных в течение установленного судом срока.

Резолютивная часть судебного акта размещена на официальном сайте Арбитражного суда города Москвы 24.10.2023 года.

В материалы дела от истца поступило заявление о составлении мотивированного решения.

В порядке ч. 2 ст. 229 АПК РФ судом составлено мотивированное решение.

Как усматривается из материалов дела, между истцом (далее - Заказчик) и ответчиком (далее - Подрядчик) заключен государственный контракт от 24.08.2018 г. № 72/18 на корректировку проектной документации на ремонтно-реставрационные работы с приспособлением под современное использование здания ГБУК г. Москвы "ДК "Гайдаровец", расположенного по адресу: <...> с разработкой специальных технических условий по обеспечению пожарной безопасности и дополнительных разделов (далее - Контракт).

Согласно условий контракта работы велись в два этапа. Срок действия контракта – 15.12.2019 г.

В соответствии с пунктом 7.7 статьи 7 Контракта пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

Предъявляя настоящий иск, истец ссылается на то, что работы в сроки, установленные контрактом не выполнены, в связи с чем с ответчика подлежит взысканию неустойка в заявленном размере.

В адрес Подрядчика 10.07.2019 г. направлено требование № ТЦ-08-1321/19, об оплате неустойки, начисленной за нарушение исполнения обязательств по первому этапу Контракта, в размере 6 831 руб. 26 коп.

Также в адрес подрядчика 21.08.2019 г. направлено требование № ТЦ-08-1869/19, об оплате неустойки, начисленной за нарушение исполнения обязательств по второму этапу Контракта, в размере 525 руб. 03 коп.

Судом установлено, что согласно условиям договора неустойка служит стимулирующем обстоятельством для скорейшего выполнения работ по договору, однако в данном случае работы выполнены ответчиком и приняты истцом. Факт надлежащего исполнения ответчиком своих обязательств установлен.

Отказывая в удовлетворении требований суд принимает во внимание то, что размер неустойки, предъявленный ко взысканию за нарушение сроков исполнения обязательств по контракту составил 7 356 руб. 29 коп., что является менее 1 % от цены Контракта.

В соответствии с частью 42.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 01.04.2020 N 98-ФЗ, от 30.12.2021 N 476-ФЗ, Начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в 2015, 2016, 2020 и 2021 годах обязательств, предусмотренных контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

Подпункт «а» пункта 3 Правил списания от 04.07.2018 № 783 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 26.04.2020 № 591) предусматривает, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется заказчиком в том числе в случае и в порядке, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

Пункт 11 Правил списания от 04.07.2018 № 783 устанавливает, что списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил распространяется на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения и осуществляется заказчиком на основании решения о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней), указанного в пункте 9 настоящих Правил, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения.

Применительно к пункту 40 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.06.2017), списание неустоек (штрафов, пеней) является обязанностью заказчика.

В связи с изложенным, суд полагает, что работы по контракту от 24.08.2018 г. № 72/18 выполнены Ответчиком в полном объеме 2019 году, размер пени не превышает 5% цены Контракта, основания для взыскания неустойки отсутствуют.

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения предъявленного иска не имеется.

Госпошлина по иску относится на истца в порядке ст. 110 АПК РФ.

На основании статей 8, 9, 11, 12, 15, 307-310, 330, 702, 711, 720 ГК РФ, руководствуясь статьями 41, 65, 66, 71, 75, 110, 112, 121-124, 162, 166-171, 176, 177, 180-182, 226-229 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований, отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья:

С.В. Подгорная