Резолютивная часть решения от 18 сентября 2017 г. по делу № А76-3720/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

454000, г. Челябинск, ул. Воровского, 2

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-3720/2017
г. Челябинск
19 сентября 2017 г.
Судья Арбитражного суда Челябинской области Бахарева Е.А.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Мазер Е.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Новая Строительная Компания", ОГРН <***>, г. Челябинск,

к обществу с ограниченной ответственностью "Стекландия", ОГРН <***>, г. Кыштым,

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Импекс», г. Снежинск,

о взыскании 3 610 421 руб. 67 коп., расходов на оплату услуг представителя 25 000 руб.,

а также встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Стекландия", ОГРН <***>, г. Кыштым,

к обществу с ограниченной ответственностью "Новая Строительная Компания", ОГРН <***>, г. Челябинск,

о взыскании 781 980 руб., при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 – представителя по доверенности № 5 от 21.04.2017, сроком по 31.12.2018, предъявлен паспорт;

от ответчика: ФИО2 – представителя по доверенности № 7 от 03.04.2017, сроком по 31.12.2017, предъявлен паспорт.

Руководствуясь ст. ст. 110,167, 168, ч.2 ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Новая Строительная Компания", ОГРН <***>, г. Челябинск, удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стекландия", ОГРН 1077413000686, г. Кыштым в пользу общества с ограниченной ответственностью "Новая Строительная Компания", ОГРН 1067447000500, г. Челябинск, неустойку в сумме 174 597 руб. 22 коп., расходы на оплату услуг представителя – 1 208 руб. 98 коп.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стекландия", ОГРН <***>, г. Кыштым в доход федерального бюджета государственную пошлину – 1 985 руб. 25 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новая Строительная Компания", ОГРН <***>, г. Челябинск в доход федерального бюджета государственную пошлину – 39 066 руб. 86 коп. Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Стекландия", ОГРН <***>, г. Кыштым, удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новая Строительная Компания", ОГРН <***>, г. Челябинск в пользу общества с ограниченной ответственностью "Стекландия", ОГРН <***>, г. Кыштым, задолженность в сумме 598 444 руб. 96 коп., неустойку в сумме 183 535 руб. 04 коп., всего 781 980 руб.

В остальной части отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новая Строительная Компания", ОГРН <***>, г. Челябинск, в доход федерального бюджета государственную пошлину – 18 640 руб.

Произвести зачет взысканных по первоначальному иску и по встречному иску сумм. Выдать исполнительные листы:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Новая Строительная Компания", ОГРН <***>, г. Челябинск в пользу общества с ограниченной ответственностью "Стекландия", ОГРН <***>, г. Кыштым, задолженность в сумме 598 444 руб. 96 коп., неустойку в сумме 8 937 руб. 82 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Стекландия", ОГРН <***>, г. Кыштым в пользу общества с ограниченной ответственностью "Новая Строительная Компания", ОГРН <***>, г. Челябинск, расходы на оплату услуг представителя – 1 208 руб. 98 коп.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме), путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья Е.А. Бахарева