Резолютивная часть решения от 6 февраля 2018 г. по делу № А41-57900/2017

48_6747477

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-57900/17
07 февраля 2018 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в составе судьи Дубровской Е.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Патрёнковой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Технология строительства» к обществу с ограниченной ответственностью «Технострой» о взыскании долга и неустойки по договору на выполнение работ,

встречное исковое заявление к общества с ограниченной ответственностью «Технострой» к обществу с ограниченной ответственностью «Технология строительства» о взыскании неустойки,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технострой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Технология строительства» долг по договору на выполнение работ в размере 1467859 рублей 02 копейки, неустойку в размере 722302 рублей 33 копеек, в возмещение расходов по оплате услуг представителя 99049 рублей 50 копеек, по уплате государственной пошлины 33152 рубля 13 копеек, а всего 2322362 рубля 98 копеек.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технология строительства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Технострой» неустойку по договору на выполнение работ в размере 522307 рублей 06 копеек, в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 11995 рублей 14 копеек, а всего 534302 рубля 20 копеек.

Произвести зачет взаимных требований.

Окончательно взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технострой» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Технология строительства» 1788060 рублей 78 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технология строительства» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 601 рубля.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья Е.В. Дубровская