СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 22 мая 2023 г. по делу № А40-35751/2023

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

67_35784615

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-35751/23-67-290
22 мая 2023 года
г. Москва
Арбитражный суд в составе:

Судья В.Г. Джиоев (единолично) при ведении протокола секретарем судебного заседания Кулановой С.В, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 5072

дело по исковому заявлению ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПРОМСТРОЙ" (141540, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СОЛНЕЧНОГОРСК Г.О., СОЛНЕЧНОГОРСК Г., ПОВАРОВО ДП., ЛОКОМОТИВНЫЙ МКР., Д. 11, ПОМЕЩ. 4, ОГРН: 1105044001842, Дата присвоения ОГРН: 11.05.2010, ИНН: 5044074464)

к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ" (124498, ГОРОД МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД ГОРОД, 438, ОГРН: 5087746295270, Дата присвоения ОГРН: 23.10.2008, ИНН: 7735545081)

о взыскании 16 559 000,00 руб.

Встречное исковое заявление ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ" (124498, ГОРОД МОСКВА, ЗЕЛЕНОГРАД ГОРОД, 438, ОГРН: 2 5087746295270, Дата присвоения ОГРН: 23.10.2008, ИНН: 7735545081) к ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПРОМСТРОЙ" (141540, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., СОЛНЕЧНОГОРСК Г.О., СОЛНЕЧНОГОРСК Г., ПОВАРОВО ДП., ЛОКОМОТИВНЫЙ МКР., Д. 11, ПОМЕЩ. 4, ОГРН: 1105044001842, Дата присвоения ОГРН: 11.05.2010, ИНН: 5044074464) о взыскании неустойки в размере 13 200 000,00 рублей за нарушение срока окончания работ по Договору подряда № 20/04-22 от 20.04.2022г., в порядке зачета первоначального требования в счет оплаты задолженности Общества с ограниченной ответственностью «ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ» (Ответчика по первоначальному иску) по оплате Работ по Договору подряда № 20/04-22 от 20.04.2022г. в размере 13 310 000,00 рублей.

При участии:

от истца: Кудрицкая А.М., дов. от 03.03.2023г., Свинко Е.В., дов. от дов. от 03.03.2023г., Краснокутский А.С., дов. от 23.03.2023

от ответчика: Примак С.А., дов. от 01.03.2023г.

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальное исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ" (ИНН: 7735545081) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПРОМСТРОЙ" (ИНН: 5044074464) задолженность по договору от 20.04.2022 № 20/04-22 в размере 13 312 500 (тринадцать миллионов триста двенадцать тысяч пятьсот) руб. 00 коп., неустойку за период с 16.11.2022 по 22.05.2023 в размере 1 251 375 (один миллион двести пятьдесят одна тысяча триста семьдесят пять) руб. 00 коп., неустойку в размере 0,05 % начисляемую на сумму долга в размере 13 312 500 руб. 00 коп. за каждый календарный день просрочки за период с 23.05.2023 по дату фактической оплаты задолженности, а так же расходы по уплате госпошлины в размере 96 899 (девяносто шесть тысяч восемьсот девяносто девять) руб. 26 коп.

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать.

Встречное исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПРОМСТРОЙ" (ИНН: 5044074464) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ" (ИНН: 7735545081) неустойку в размере 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) руб. 00 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в размере 89 000 (восемьдесят девять тысяч) руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

Произвести зачет встречных однородных требований в порядке ст. 410 ГК РФ, в результате которого взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ" (ИНН: 7735545081) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПРОМСТРОЙ" (ИНН: 5044074464) денежные средства в размере 7 963 875 (семь миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот семьдесят пять) руб. 00 коп., неустойку в размере 0,05 % начисляемую на сумму долга в размере 7 963 875 руб. 00 коп. за каждый календарный день просрочки за период с 23.05.2023 по дату фактической оплаты задолженности, а так же расходы по уплате госпошлины в размере 7 899 (семь тысяч восемьсот девяносто девять) руб. 26 коп.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХИМПРОМСТРОЙ" (ИНН: 5044074464) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 19 253 (девятнадцать тысяч двести пятьдесят три) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.Г. Джиоев