СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 15 апреля 2019 г. по делу № А28-18298/2018

Арбитражный суд Кировской области (АС Кировской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

7/2019-47188(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

15 апреля 2019 года Дело № А28-18298/2018

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Вычугжанина Р.А. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску

истца – публичное акционерное общество "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" (ОГРН <***>)

к ответчику – общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ-РАДИАН" (ОГРН <***>)

о взыскании денежных средств,

при участии в судебном заседании: истец (представитель) – ФИО2 (доверенность от 28.11.2018); ответчик (представитель) – ФИО3 (генеральный директор),

Руководствуясь статьями 167, 168, 169, 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ-РАДИАН" (ОГРН <***>) в пользу публичного акционерного общества "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ" (ОГРН <***>) денежные средства в сумме 59 182 (пятьдесят девять тысяч сто восемьдесят два) рубля 66 копеек – пени; а также пеню, подлежащую начислению в размере 0,1 процента от стоимости не выполненных работ за каждый день просрочки и в размере 0,01 процента от цены договора подряда № 432000260 от 11.10.2017 за каждый день просрочки, начиная с 26.12.2018 по день фактического выполнения работ по договору подряда № 432000260 от 11.10.2017; а также денежные средства в сумме 11 600 (одиннадцать тысяч шестьсот) рублей 57 копеек – судебные расходы.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в арбитражный суд апелляционной инстанции (Второй арбитражный

апелляционный суд) по правилам главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Апелляционная жалоба (в том числе в электронном виде) подается через Арбитражный суд Кировской области.

Судья Р.А. Вычугжанин

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 01.03.2018 10:35:04Кому выдана Вычугжанин Роман Александрович