Резолютивная часть решения от 26 октября 2023 г. по делу № А65-13445/2023

1879/2023-299899(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-13445/2023
г. Казань
26 октября 2023 года
Арбитражный суд в составе председательствующего судьи Шакуровой К.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кибяковой А.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "Механизация строительства" (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Татремстрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 1 496 783 руб. 88 коп. долга, 1 069 507 руб. 54 коп. убытков, 99 760 руб. 61 коп. пени,

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "Татремстрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "Механизация строительства" (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 305 322 руб. 62 коп. неустойки, 10 000 руб. штрафа,

при участии в деле в качестве третьего лица Акционерного общества "Управление капитального строительства инженерных сетей и развития энергосберегающих технологий Республики Татарстан",

при участии:

от истца – ФИО1, представитель по доверенности от 23.06.2023г., диплом представлен, ФИО2, представитель по доверенности от 23.06.2023г. (диплом о наличии юридического образования отсутствует),

от ответчика – ФИО3, представитель по доверенности от 19.06.2023г., диплом представлен,

от третьего лица – не явился, извещен,

руководствуясь статьями 110, 167 – 169, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :

принять отказ от первоначального иска в части долга в размере 1 496 783 руб. 88 коп. Производство по делу в указанной части прекратить.

Первоначальные исковые требования оставить без удовлетворения.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Татремстрой" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Механизация строительства" (ОГРН <***>, ИНН <***>) 20 379 руб. расходов по госпошлине.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Механизация строительства" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 18 руб. расходов по госпошлине.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Механизация строительства" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью

"Татремстрой" (ОГРН 1081677000162, ИНН 1652014745) 386 574 руб. 95 коп. неустойки, 5 000 руб. штрафа, 9 138 руб. расходов по госпошлине.

В остальной части встречного иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Механизация строительства" (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 1 625 руб. расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый Арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Судья К.Н. Шакурова