СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 13 октября 2025 г. по делу № А52-3178/2025

Арбитражный суд Псковской области (АС Псковской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

2.48/2025-31714(10)

Арбитражный суд Псковской области ул. Свердлова, 36, <...> http://pskov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А52-3178/2025
город Псков
14 октября 2025 года
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление специального строительства» в пользу публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» 34 144 790 руб. 43 коп. неустойки за период с 29.03.2025 по 14.10.2025 и далее с 15.10.2025 неустойку в размере 0,1% от суммы 170 723 952 руб. 16 коп. за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства, но не более 155 785 606 руб. 35 коп., а кроме того,

812 180 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении иска в остальной части отказать.

На решение в течение одного месяца после его принятия может быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Псковской области.

Судья К.К. Бурченков

Суд:

АС Псковской области (подробнее)

Истцы:

ПАО "Россети Северо-Запад" (подробнее)

Ответчики:

ФГУП "Главное управление специального строительства " (подробнее)
Федеральное казенное предприятие "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ" (подробнее)