Резолютивная часть решения от 7 марта 2023 г. по делу № А59-5978/2022Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 1111111123_1431938 Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Дело № А59-5978/2022 г. Южно-Сахалинск 07 марта 2023 года Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Р. В. Есина, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ж. А. Баисовой, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» (ОГРН 1026500784540, ИНН 6504033768) к обществу с ограниченной ответственностью «Идея» (ОГРН 1186733002543, ИНН 6732158413) о взыскании 37 768 руб. неустойки, начисленной за просрочку выполнения работ по муниципальному контракту № 63/07-2019 от 31.07.2019, рассчитанной за период с 30.09.2019 по 20.12.2019, при участии в заседании: от истца – не явился (извещен); от ответчика – не явился (извещен). Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд В удовлетворении заявленного иска отказать. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд, в месячный срок с момента его изготовления в полном объеме, через Арбитражный суд Сахалинской области. Судья Р. В. Есин Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 04.08.2022 0:22:00 Кому выдана Есин Роман Викторович Суд:АС Сахалинской области (подробнее)Истцы:Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства Корсаковского городского округа" (подробнее)Ответчики:ООО "ИДея" (подробнее)Судьи дела:Есин Р.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
