Резолютивная часть решения от 4 марта 2019 г. по делу № А59-4874/2018

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



22_855314

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000 тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-4874/2018
г. Южно-Сахалинск
04 марта 2019 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа (ОГРН <***> ИНН <***>) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 307650112700071, ИНН <***>) о взыскании 9 355 153 рублей 50 копеек неустойки по муниципальному контракту от 21.06.2017 № 47-17,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 и 176 АПК РФ,

решил:


исковые требования удовлетворить в части.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в пользу отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа 547 085 рублей неустойки.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с общества с индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход федерального бюджета 13 942 рубля государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья М.В. Зуев



Суд:

АС Сахалинской области (подробнее)

Истцы:

ОКС и ЖКХ администрации Невельского ГО (подробнее)

Судьи дела:

Зуев М.В. (судья) (подробнее)