Решение от 25 декабря 2023 г. по делу № А42-6547/2023

Арбитражный суд Мурманской области

ул. Книповича, д. 20, г. Мурманск, 183038

e-mail: murmansk.info@arbitr.ru

http://murmansk.arbitr.ru/


Именем Российской Федерации



Р Е Ш Е Н И Е


город Мурманск Дело №А42-6547/2023

«25» декабря 2023 года


Судья Арбитражного суда Мурманской области Быкова Н.В.,

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Реставрационная строительная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: ул. Дзержинского, д. 6, кв. 32, г. Мурманск, Мурманская область, 183038)

к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: ул. Подстаницкого, д. 1, г. Мурманск, Мурманская область, 183031)

о взыскании 2 375 721 рублей 55 копеек,

и по встречному иску

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области»

к обществу с ограниченной ответственностью «Реставрационная строительная компания»

о взыскании 2 985 925 рублей 69 копеек,

при участии в судебном заседании представителей:

общества с ограниченной ответственностью «Реставрационная строительная компания» – ФИО2 по доверенности,

некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» – ФИО3 по доверенности,

В судебном заседании 18.12.2023 объявлялся перерыв до 25.12.2023;



УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Реставрационная строительная компания» (далее – истец, Общество) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (далее – ответчик, Фонд) о взыскании по двум договорам задолженности в сумме 2 375 721 рубль 55 копеек (в том числе 1 528 121 рубль 23 копейки и 847 600 рублей 32 копейки).

Определением от 14.09.2023 принят к производству встречный иск Фонда о взыскании с Общества 2 985 925 рублей 69 копеек неустоек.

В Ходатайстве от 15.11.2023 Общество уточняет размер исковых требований и просит взыскать долг 2 375 721 рубль 55 копеек по двум договорам и неустойки по двум договорам в общей сумме 1 355 411 рублей 60 копеек (в том числе 892 702 рубля 81 копейка и 462 708 рублей 79 копеек).

В Ходатайстве от 25.12.2023 и в судебном заседании Общество отказывается от требований о взыскании неустоек у общей сумме 1 355 411 рублей 60 копеек, задолженности в сумме 847 600 рублей 32 копейки и, уточняя размер исковых требований, просит взыскать 1 528 121 рубль 23 копейки долга.

В ходе рассмотрения дела Фонд уточняет размер встречных исковых требований и просит взыскать 2 745 372 рубля 95 копеек неустоек.

После перерыва в судебном заседании от Фонда поступил отказ от встречного иска.

Выслушав сторон, исследовав материалы дела, суд установил следующее.

В соответствии со статьей 49 АПК РФ уточнения размера исковых требований первоначальным и встречным истцом принимаются судом.

Истцом (как заказчиком) и ответчиком (как подрядчиком) заключены Договоры № 2020-СМР-59 от 17.07.2020 и № 2020-СМР-80 от 10.09.2020 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов.

По договорам согласованы и подписаны документы, определяющие объемы и стоимость выполненных работ (КС-2), справки о стоимости фактически выполненных работ (КС-3).

Объекты введены в эксплуатацию.

Стоимость выполненных истом и принятых ответчиком работ по договору №2020-СМР-59 от 17.07.2020 составила 16 337 240 рублей 00 копеек.

Оплачено по указанному договору платежным поручением №10375 от 14.09.2021 - 14 809 118 рублей 77 копеек.

Не оплачено Фондом по договору №2020-СМР-59 от 17.07.2020 - 1 528 121 рубль 23 копейки.

Истец обращался к ответчику с претензией от 22.05.2023.

Фондом за нарушением условий двух договоров начислены: штраф 20 000 рублей в связи с неисполнением обязанности по предоставлению фотофиксации хода выполнения работ; 2 287 213,60 рублей в связи с просрочкой выполнения работ по ремонту МКД № 2/12 по ул.Володарского; неустойка 456 877,15 руб. в связи с просрочкой выполнения работ по ремонту МКД № 6 по ул.Комсомольской в п.Шонгуй; неустойка в сумме 1 069 435,26 руб. в связи с просрочкой выполнения работ по МКД №3 по ул.Советской в нп.Пушной; сумма снижена Фондом.

Фондом Обществу направлялись претензии.

25.07.2023 Подрядчик обратился в суд с первоначальным иском.

14.09.2023 от Фонда поступил встречный иск о взыскании с Подрядчика неустойки за нарушения по договорам.

В заявлении от 18.12.2023 Фонд отказывается от встречных исковых требований в полном объеме (сумма 2 745 372 рубля 95 копеек).

В ходатайстве, поступившем в суд 25.12.2023, Общество отказывается от первоначального иска в части взыскания 2 203 011 рублей 92 копеек (в том числе 892 702 рубля 81 копейка, 462 708 рублей 79 копеек, 847 600 рублей 32 копейки).

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, увеличить или уменьшить размер исковых требований, отказаться от иска полностью или частично.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 АПК РФ арбитражный суд прекращает производство по делу, если установит, что истец отказался от иска и отказ принят арбитражным судом.

Отказ Фонда от взыскания неустойки в размере 2 745 372 рубля 95 копеек по встречному иску не противоречит закону, не нарушает прав третьих лиц и принимается судом.

Отказ Общества от взыскания по первоначальному иску части долга и неустоек в общей сумме 2 203 011 рублей 92 копейки не противоречит закону, не нарушает прав третьих лиц и принимается судом.

Производство по делу в этих частях подлежит прекращению.

Суд считает первоначальные уточненные исковые требования о взыскании стоимости работ 1 528 121 рубль 23 копейки подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В материалы дела представлены надлежащие доказательства в обоснование первоначального иска.

Первоначальный повторно уточненный иск Общества подлежит удовлетворению.

В соответствии со статьями 309, 310, 740, 746 ГК РФ подлежит взысканию с Фонда в пользу Общества задолженность по оплате выполненных работ по договору №2020-СМР-59 от 17.07.2020 в сумме 1 528 121 рубль 23 копейки.

Госпошлина по уточненному первоначальному иску составляет 28 281 рубль 00 копеек.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ подлежат взысканию с Фонда в пользу Общества судебные расходы по оплате государственной пошлины по первоначальному иску в сумме 28 281 рубль 00 копеек.


В соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина в сумме 19952 рубля 00 копеек подлежит возврату Обществу из федерального бюджета.

В соответствии со статьей 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации государственная пошлина в связи с отказом от встречного иска подлежит возврату Фонду из федерального бюджета в сумме 37 930 рублей 00 копеек.

В соответствии со статьей 179 АПК РФ суд исправляет следующие описки, допущенные при изготовлении резолютивной части решения от 25.12.2023:

После слова «решил» следует указать: «Отказ от части первоначального иска в сумме 2 203 011 рублей 92 копейки принять. Производство по делу в этой части прекратить».

Вместо предложения «Возвратить некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области (ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 26 551 рубль 00 копеек, перечисленную платежным поручением № 17022 от 14.09.2023» следует указать: «Возвратить некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 37 930 рублей 00 копеек, перечисленную платежным поручением № 17022 от 14.09.2023».

Руководствуясь статьями 167-170, 110 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области


РЕШИЛ:


Отказ от части первоначального иска в сумме 2 203 011 рублей 92 копейки принять.

Производство по делу в этой части прекратить.

Первоначальный иск удовлетворить.

Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Реставрационная строительная компания» (ИНН <***>) задолженность в сумме 1 528 121 рубль 23 копейки и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 28 281 рубль.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Реставрационная строительная компания» (ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 19952 рубля 00 копеек, перечисленную платежным поручением № 109 от 23.05.2023.

Выдать справку на возврат госпошлины.

Отказ от встречного иска принять.

Производство по встречному иску прекратить.

Возвратить некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (ИНН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в сумме 37 930 рублей 00 копеек, перечисленную платежным поручением № 17022 от 14.09.2023.

Выдать справку на возврат госпошлины.

Решение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции месячный срок со дня принятия.


Судья Н.В. Быкова