СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 14 мая 2020 г. по делу № А39-12894/2019

Арбитражный суд Республики Мордовия (АС Республики Мордовия) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

15/2020-21816(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А39-12894/2019
город Саранск
14 мая 2020 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в составе судьи Макеевой С.Н. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Анелия" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки в сумме 556 314 рублей 30 копеек, при участии в заседании: от истца: не явился, от ответчика: не явился,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

исковые требования Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" удовлетворить частично.

Взыскать с Общество с ограниченной ответственностью "Анелия" (Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Гагарина, д.81, ОГРН 1021301116100, ИНН 1328168310) в пользу Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.33, корп.3, офис 222, ОГРН 1021300973781, ИНН 1326134450) неустойку в сумме 175 228 рублей 29 копеек.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Анелия" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 6257 рублей.

Взыскать с Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 7869 рублей.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья С.Н. Макеева Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 21.05.2019 8:02:51

Кому выдана Макеева Светлана Николаевна