СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 23 октября 2017 г. по делу № А55-23728/2017

Арбитражный суд Самарской области (АС Самарской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

24/2017-234300(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846-2) 226-55-25

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации (резолютивная часть)

Дело № А55-23728/2017
24 октября 2017 года
г.Самара
Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Лукина А.Г., при ведении протокола судебного заседания секретарем с-з ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "РТ-Энергоэффективность"

к Строительному кооперативу "Изумруд" при строительном управлении № 3 Управления строительства № 15

о взыскании 4 175 788,86 руб. неустойки и 82 605,23 руб. штрафа при участии в заседании представителей:

от истца – ФИО2, доверенность от 25.09.2017 от ответчика – ФИО3, доверенность от 10.01.2017; Председатель ФИО4, паспорт

руководствуясь статьями 110, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Заявленные требования удовлетворить частично.

Взыскать с Строительного кооператива "Изумруд" при строительном управлении № 3 Управления строительства № 15 в пользу Общества с ограниченной ответственностью "РТ- Энергоэффективность" 912 605,23 рублей неустойки и штрафа, а также 44 292,00 рубля расходов по уплате госпошлины.

В удовлетворении остальной части заявленных требований отказать.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "РТ-Энергоэффективность" из федерального бюджета госпошлину в размере 6 178,00 рублей уплаченную по платежному поручению № 868 от 14.09.2016.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, г. Самара, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья Лукин А.Г.