Резолютивная часть решения от 19 ноября 2020 г. по делу № А14-14559/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ резолютивная часть

г. Воронеж Дело NА14-14559/2020 « 19 » ноября 2020 г.

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е. С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление-55» г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Омега», г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки по договору № 19/02/2018 от 19.02.2018 при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 20.08.2020; от ответчика: явка представителя не обеспечена, извещен;

Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 176, 180-181 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Омега», г. Москва (ОГРН <***>, ИНН <***>) «Ремонтно-строительное управление-55» г. Воронеж (ОГРН <***>, ИНН <***>) 303 709, 46 руб. неустойки и 6 451 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.

Судья Арбитражного суда Воронежской области Е.С. Завидовская