Решение от 14 сентября 2022 г. по делу № А60-17088/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620075 г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д.4,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А60-17088/2022
14 сентября 2022 года
г. Екатеринбург



Резолютивная часть решения объявлена 08 сентября 2022 года

Полный текст решения изготовлен 14 сентября 2022 года


Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи В.С. Трухина, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи И.В.Шакуровой, рассмотрел в судебном заседании дело №

по иску ОАО "ОТСК" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ООО "ТРАНССТРОЙУРАЛ" (ИНН <***>, ОГРН <***>),

МКУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" (ИНН <***>)

о взыскании денежных средств


Стороны не явились, извещены.


Истец, с учетом уточнения, просит:

Взыскать с ООО "ТРАНССТРОЙУРАЛ" в пользу ОАО "ОТСК" сумму основного долга за коммунальный ресурс в размере 168117 руб. 60 коп. за период ноябрь 2021.

Взыскать с ООО "ТРАНССТРОЙУРАЛ" в пользу ОАО "ОТСК" пени в размере 9705 руб. 56 коп. за период с 11.12.2021 по 27.02.2022.

Взыскать с ООО "ТРАНССТРОЙУРАЛ" в пользу ОАО "ОТСК" пени в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты, от суммы основного долга в размере 168117 руб. 60 коп., начиная с 28.02.2022 и по день фактической оплаты долга.

Взыскать с ООО "ТРАНССТРОЙУРАЛ" в пользу ОАО "ОТСК" оплаченную сумму государственной пошлины в размере 6335 руб.


От ООО "ТРАНССТРОЙУРАЛ" приобщен отзыв, полагает себя ненадлежащим ответчиком.


От истца приобщены пояснения на отзыв.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд



УСТАНОВИЛ:

Между ОАО "ОТСК" и ООО "ТРАНССТРОЙУРАЛ" заключен договор теплоснабжения № ОТ16ТЭ0000000491 от 01.09.2019.

Объект теплоснабжения: г. Кировград, <...>, ДК Горняк.

Согласно разделу 1 Договора, а также в соответствии с п.1 ст.539 ГК РФ Истец обязан поставлять Ответчику через присоединенную сеть коммунальный ресурс, а Ответчик обязуется оплачивать Истцу потребленный коммунальный ресурс.

Отпуск коммунального ресурса производился Истцом на объект(ы) Ответчика ежемесячно. Счета-фактуры за фактический объем потребленного ресурса выставлялись Истцом Ответчику также ежемесячно согласно действующим тарифам.

Согласно условиям Договора оплата за фактически потребленный в истекшем месяце коммунальный ресурс осуществляется в срок до 10 числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.

За ноябрь 2021 на объект был поставлен коммунальный ресурс на общую сумму 168117 руб. 60 коп., что подтверждается Универсальным передаточным документом № Т13127/2 от 30.11.2021.

Поскольку долг не погашен, данное требование законно.

За просрочку оплаты долга, возникшего за ноябрь 2021 истец осуществил расчет пеней в соответствии с действующим законодательством о теплоснабжении.

В соответствии с п. 9.1. ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» потребитель тепловой энергии, несвоевременно и (или) не полностью оплативший тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по Договору теплоснабжения, обязан уплатить единой теплоснабжающей организации (теплоснабжающей организации) пени в размере одной стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

Истец просит взыскать пени в размере 9705 руб. 56 коп. за период с 11.12.2021 по 27.02.2022, а также взыскать с ООО "ТРАНССТРОЙУРАЛ" в пользу ОАО "ОТСК" пени в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты, от суммы основного долга в размере 168117 руб. 60 коп., начиная с 28.02.2022 и по день фактической оплаты долга.


Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Таким образом, в период действия указанного моратория установленная неустойка по день фактической уплаты долга не подлежит начислению после 31.03.2022.

Следовательно, законно требование о взыскании пени в размере 9705 руб. 56 коп. за период с 11.12.2021 по 27.02.2022 с продолжением их начисления с 28.02.2022 по 31.03.2022.

В остальной части оснований для удовлетворения данного требования не имеется.

При рассмотрении настоящего спора возник вопрос о надлежащем ответчике.

С учетом фактических обстоятельств суд пришел к выводу, что обязанным лицом (надлежащим ответчиком) является МКУ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" исходя из следующего.

В обоснование исковых требований истец ссылается на заключенный с ООО "ТРАНССТРОЙУРАЛ" договор теплоснабжения объекта: г. Кировград, <...>, ДК Горняк.

Основание заключения договора между истцом и ООО "ТРАНССТРОЙУРАЛ" - муниципальный контракт № 15/2019 «Реконструкция здания дворца культуры "Горняк", расположенного по адресу: Свердловская область, город Кировград, <...>» от 04.09.2019, ИКЗ 193661600161266160100100180014120414, заключенный между ООО "ТРАНССТРОЙУРАЛ" и Заказчиком Муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства Кировоградского городского округа».

В связи с нарушением заказчиком порядка и сроков оплаты, ООО "ТРАНССТРОЙУРАЛ" производство работ на объекте по муниципальному контракту было приостановлено на основании письма исх. № 408 от 20.02.2021. То есть с февраля 2021 ООО "ТРАНССТРОЙУРАЛ" на объекте не находился, коммунальный ресурс потреблялся непосредственно заказчиком и для удовлетворения нужд заказчика.

В настоящее время муниципальный контракт между ООО "ТРАНССТРОЙУРАЛ" и заказчиком расторгнут.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта исх. № 162 от 09.06.2021, исх. № 162 от 25.06.2021.

О расторжении муниципального контракта между заказчиком и ООО "ТРАНССТРОЙУРАЛ" истец был уведомлен, в его адрес направлено письмо исх. № 433 от 02.08.2021 о расторжении заключенного договора теплоснабжения объекта с приложением копии соответствующего решения заказчика.

Таким образом, в заявленный истцом период – ноябрь 2021 начисления задолженности потребление коммунального ресурса, отпущенного на объект г. Кировград, <...>, ДК Горняк, производилось заказчиком.

Муниципальное недвижимое имущество, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Кировград, <...>, дворец культуры «Горняк», общей площадью 2350,4 кв.м с кадастровым номером 66:49:0201007:41 закреплено за МКУ «УКС КГО» на праве оперативного управления дополнительным соглашением № 18 к договору о закреплении имущества на праве оперативного управления от 07.09.2010 № 1.

Право оперативного управления МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВОГРАДСКОГО ОКРУГА» подтверждается выпиской из ЕГРН от 11.02.2020.

Распоряжением администрации кировоградского округа № 104 от 03.03.2022 муниципальное имущество изъято из оперативного управления МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» и закреплено муниципальное недвижимое имущество: здание дворца культуры «Горняк», общей площадью 2350,4 кв.м, кадастровый номер 66:49:0201007:41 с назначением нежилое здание, расположенное по адресу: Свердловская область, г. Кировград, <...> на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением «Централизованная клубная система».

Таким образом, признавая МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» надлежащим ответчиком, суд принимает во внимание следующее:

период задолженности – ноябрь 2021,

01.09.2019 – заключение договора теплоснабжения № ОТ16ТЭ0000000491 с ООО "ТРАНССТРОЙУРАЛ",

04.09.2019 – заключение муниципальный контракт № 15/2019 с ООО "ТРАНССТРОЙУРАЛ" на реконструкцию объекта теплоснабжения,

02.08.2021 – уведомление МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» о расторжении контракта на реконструкцию объекта,

07.09.2010 – распоряжение о закреплении имущества (объекта реконструкции) на праве оперативного управления за МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»,

03.03.2022 – закрепление имущества (объекта реконструкции) на праве оперативного управления за муниципальным автономным учреждением «Централизованная клубная система».

Следовательно, принимая во внимание, что муниципальный контракт был расторгнут и в спорный период имущество было закреплено за МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» на праве оперативного управления, соответственно, последний обязан нести обязанность по оплате потребленного ресурса.

В силу п. 4 ст. 214 ГК РФ имущество, находящееся в государственной собственности, закрепляется за государственными предприятиями и учреждениями во владение, пользование и распоряжение в соответствии с названным Кодексом.

В соответствии с п. 1 ст. 296 ГК РФ казенное предприятие и учреждение, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются и распоряжаются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, заданиями собственника этого имуществам и правовой позиции, изложенной в абз. 2 п. 5 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 N 10/22, право оперативного управления имеет вещный характер и не только предоставляет его субъектам правомочия по владению и пользованию имуществом, но и возлагает на них обязанности по содержанию имущества. На лиц, владеющих имуществом на праве оперативного управления, распространяются требования п. 3 ст. 30, ч. 1, 2, 3 ст. 153 ЖК РФ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме и внесению платы на жилое помещение и коммунальные услуги.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд



РЕШИЛ:

Исковые требования к МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» удовлетворить частично.

Взыскать с МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВОГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» в пользу ОАО "ОТСК" 177823 руб. 16 коп. из них: 168117 руб. 60 коп. долг, 9705 руб. 56 коп. пени за период с 11.12.2021 по 27.02.2022 с продолжением их начисления с 28.02.2022 по 31.03.2022, а также 6335 руб. – госпошлина.

В остальной части отказать.

В иске к ООО "ТРАНССТРОЙУРАЛ" – отказать.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» http://ekaterinburg.arbitr.ru.




Судья В.С. Трухин