Резолютивная часть решения от 22 августа 2017 г. по делу № А05-6444/2017

2300/2017-75697(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799

E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Архангельск Дело № А05-6444/2017

от 23 августа 2017 года

Руководствуясь статьями 106, 110, 150, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области

РЕШИЛ:

отказ общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная компания" от встречного иска о взыскании 63 135 руб. 56 коп. штрафа принять. Производство по встречному иску прекратить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная компания" (ОГРН <***>) в пользу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Северодвинская станция скорой медицинской помощи" (ОГРН <***>) 135 000 руб. неустойки за просрочку выполнения работ, а также 2000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная компания" в доход федерального бюджета 20 945 руб. государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Ремонтно-строительная компания" из федерального бюджета 2525 руб. 42 коп. государственной пошлины по встречному иску, уплаченной по платежному поручению № 111 от 16.06.2017.

Решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия.

Судья И.С. Гуляева