СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 17 сентября 2020 г. по делу № А40-14091/2020

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109699_26535013

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-14091/20-3-105
г. Москва
17 сентября 2020 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.

при ведении протокола секретарём судебного заседания ФИО1, с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью "ЭкополеИнжиниринг" (115404, Москва город, улица Бирюлёвская, дом 24, корпус 1, помещение 3 ком.3 оф 2, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 03.04.2017, ИНН: <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ЗелСтройПроект" (124460 Москва город <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 02.04.2018, ИНН: <***>)

о взыскании 473 400 руб.

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "ЗелСтройПроект" к Обществу с ограниченной ответственностью "ЭкополеИнжиниринг"

о взыскании суммы штрафной неустойки по договору подряда № 2203/1 от 22.03.2019 в размере 666 400 руб. за нарушение сроков выполнения работ,

третье лицо - Общество с ограниченной ответственностью "Водастрой" (121471 Москва город, шоссе Можайское, дом 17, квартира 10, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 25.01.2013, ИНН: <***>).

В судебное заседание явились:

От истца по первоначальному иску: ФИО2 по дов. № б/н от 09.01.2020 г. От ответчика по первоначальному иску: ФИО3 по дов. № 1286 от 24.05.2019 г.

От третьего лица: не явился, извещен.

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить в части взыскания с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛСТРОЙПРОЕКТ" (124460 МОСКВА <...> ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 02.04.2018, ИНН: <***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПОЛЕИНЖИНИРИНГ" (115404, <...> КОМ.3 ОФ 2, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 03.04.2017, ИНН: <***>) суммы задолженности в размере 352 000 (триста пятьдесят две тысячи) руб. 00 коп., пеней в размере 20 000 (Двадцать

тысяч) руб., расходов по уплате госпошлины в размере 12 469 (Двенадцать тысяч четыреста шестьдесят девять) руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части первоначального иска – отказать.

Встречный иск удовлетворить в части взыскания с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПОЛЕИНЖИНИРИНГ" (115404, <...> КОМ.3 ОФ 2, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 03.04.2017, ИНН: <***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛСТРОЙПРОЕКТ" (124460 МОСКВА <...> ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 02.04.2018, ИНН: <***>) суммы неустойки в размере 40 000 (Сорок тысяч) руб. 00 коп., расходов по уплате госпошлины в размере 980 (Девятьсот восемьдесят) руб. 07 коп.

В удовлетворении остальной части встречного иска – отказать.

В порядке зачета взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛСТРОЙПРОЕКТ" (124460 МОСКВА <...> ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 02.04.2018, ИНН: <***>) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПОЛЕИНЖИНИРИНГ" (115404, <...> КОМ.3 ОФ 2, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 03.04.2017, ИНН: <***>) денежные средства в размере 343 488 (Триста сорок три тысячи четыреста восемьдесят восемь) руб. 93 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья А.А. Федоточкин