Резолютивная часть решения от 15 июня 2018 г. по делу № А09-3401/2018

9/2018-45306(1)

Арбитражный суд Брянской области 241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ решения по делу

№ А09-3401/2018
город Брянск
15 июня 2018 года
Арбитражный суд Брянской области в составе: судьи Данилиной О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Юрьевой Е.А.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества "МРСК Центра" в лице филиала "Брянскэнерго", г.Брянск

к обществу с ограниченной ответственностью "Брянский строительный трест", г.Брянск о расторжении договоров и взыскании 67329 руб. 74 коп. неустойки

при участии в заседании: от истца: ФИО1 - доверенность от 01.06.2018 от ответчика: ФИО2 - доверенность от 05.02.2018

Руководствуясь ст.ст.167,170,176,180,181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования публичного акционерного общества "МРСК Центра" в лице филиала "Брянскэнерго", г.Брянск, удовлетворить.

Расторгнуть договоры об осуществлении технологического присоединения от 17.03.2014 №№ 40852873-14/6 и 40852874-14/6, заключенные между публичным акционерным обществом "МРСК Центра" в лице филиала "Брянскэнерго", г.Брянск, и обществом с ограниченной ответственностью "Брянский строительный трест", г.Брянск. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Брянский строительный трест", г.Брянск, в пользу публичного акционерного общества "МРСК Центра" в лице филиала "Брянскэнерго", <...> руб. 74 коп. неустойки, а также 14000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины,

в доход федерального бюджета - 693 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в г.Туле в месячный срок.

СУДЬЯ О.В.ДАНИЛИНА