Резолютивная часть решения от 12 февраля 2025 г. по делу № А45-36935/2024Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А45-36935/2024 город Новосибирск 13 февраля 2025 года Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Осипова В.Г., при ведении протокола секретарем судебного заседания Трубицыным Д.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению министерства образования Новосибирской области (ОГРН <***>), г. Новосибирск к обществу с ограниченной ответственностью «Школа в Ленинском районе» (ОГРН <***>), г. Москва о взыскании 35 840 051 рубля 08 копеек, с участием прокурора Новосибирской области, при участии представителей: истца - ФИО1 (доверенность от 24.01.2025, паспорт, диплом); ответчика – не явился, извещен; прокурора - без участия (извещен); руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Исковые требования министерства образования Новосибирской области (ОГРН <***>) удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Школа в Ленинском районе» (ОГРН <***>) в пользу министерства образования Новосибирской области (ОГРН <***>) неустойку по концессионному соглашению от 16.12.2021 в размере 35 840 051,08 рублей, в том числе: за нарушение сроков создания объектов строительства за период с 21.12.2023 по 24.09.2024 в размере 31 786 051,08 рублей, за нарушение промежуточных сроков строительства объектов за период с 31.10.2023 по 24.09.2024 в размере 3 955 000 рублей, за нарушение сроков предоставления договора страхования за период с 17.06.2024 по 24.09.2024 в размере 99 000 рублей. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Школа в Ленинском районе» (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 583 401 рублей. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия. Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы. Судья В.Г. Осипов Суд:АС Новосибирской области (подробнее)Истцы:Министерство образования Новосибирской области (подробнее)Ответчики:ООО "ШКОЛА В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ" (подробнее)Иные лица:ООО "Специализированное общество проектного финансирования Дом.РФ" (подробнее)Судьи дела:Осипов В.Г. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
