Резолютивная часть решения от 18 мая 2020 г. по делу № А48-10194/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А48-10194/2019
город Орёл
18 мая 2020 года
Арбитражный суд Орловской области в составе судьи А.Н. Юдиной, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» (303410, Орловская область, район Колпнянский, поселок городского типа Колпна, ул. Ленина, 4, ОГРН <***>, ИНН <***>) к Обществу с ограниченной ответственностью "РемонтноСтроительнаяКомпания-Черноземье" (303320, Орловская область, район Свердловский, поселок городского типа Змиёвка, улица Ленина, дом 44, помещение 8, ОГРН <***>, ИНН <***>)

1) о расторжении договора № 11/2018 от 12.11.2018, 2) о расторжении договора № 12/2018 от 12.11.2018,

3) о взыскании 192 660 руб., составляющих 23700 руб. 30 коп. сумма аванса по договора № 11/2018 от 12.11.2018, 79 001 руб. неустойка за период с 22.12.2018 по 22.07.2019, 20759 руб. 70 коп. сумма аванса по договору № 12/2018 от 12.11.2018 и 69 199 руб. неустойка за период с 22.12.2018 по 22.07.2019.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Расторгнуть договор от 12.11.2018 № 11/2018 на текущий ремонт в здании БУ ОО «ЦСОН Колпнянского района» - дом ветеранов (комната администрации), заключенный между Бюджетным учреждением Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» и Обществом с ограниченной ответственностью "РемонтноСтроительнаяКомпания-Черноземье".

2. Расторгнуть договор от 12.11.2018 № 12/2018 на текущий ремонт в здании БУ ОО «ЦСОН Колпнянского района» - дом ветеранов (комната отдыха, тамбур), заключенный между Бюджетным учреждением Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» и Обществом с ограниченной ответственностью "РемонтноСтроительнаяКомпания-Черноземье".

3. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "РемонтноСтроительнаяКомпания-Черноземье" (303320, Орловская область, район Свердловский, поселок городского типа Змиёвка, улица Ленина, дом 44, помещение 8, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Колпнянского района» (303410, Орловская область, район Колпнянский, поселок городского типа Колпна, ул. Ленина, 4, ОГРН <***>, ИНН <***>) 192 660 руб., составляющих 44 460 руб. сумма аванса и 148 200 руб. неустойка за период с 22.12.2018 по 22.07.2019, также взыскать 18 780 руб. госпошлины.

В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя.

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в г. Воронеже через Арбитражный суд Орловской области в течение месяца со дня его принятия

Судья А.Н. Юдина