Резолютивная часть решения от 6 декабря 2018 г. по делу № А50-31598/2018

100421_2383250

Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ город Пермь

06.12.2018 года Дело № А50-31598/18

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Султановой Ю.Т., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в предварительном судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Альянс" (ОГРН <***>, ИНН <***>; 614010, <...>)

к ответчику – обществу с ограниченной ответственностью "Профсервиспермь" (ОГРН <***>, ИНН <***>; 614033, <...>)

о взыскании:

- неустойки за просрочку выполненных работ по договору от 05.11.2015 № OFR/0817 в сумме 3 294 руб. 52 коп.,

- денежных средств в размере 68 417 руб. 00 коп. в качестве штрафной неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда от 08.10.2015 № OFR/0514,

- денежных средств в сумме 33 500 руб. 00 коп. за невыполненные работы по монтажу оцинкованных нащельников на окна Ral 9003, толщиной до 100 мм, что предусмотрено Приложением № 1 к договору подряда от 08.10.2015 № OFR/0514,

- денежных средств в размере 46 200 руб. 00 коп., уплаченных в качестве аванса 14.10.2015 по дополнительному соглашению от 14.10.2015 № ZLC/0429 к договору подряда от 08.10.2015 № OFR/0514,

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 110, 167-171, 176

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный

суд Пермского края

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Профсервиспермь" (ОГРН 1145958041008, ИНН 5904642762; 614033, Пермский край, город Пермь, улица Василия Васильева, дом 15) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Альянс" (ОГРН 1095904018550, ИНН 5904220094; 614010, Пермский край, город Пермь, улица Куйбышева, дом 98А, помещение 10) неустойки за просрочку выполненных работ по договору от 05.11.2015 № OFR/0817 в сумме 3 294 руб. 52 коп., денежных средств в размере 68 418руб. 00 коп. в качестве штрафной неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда от 08.10.2015 № OFR/0514, денежных средств в сумме 33 500 руб. 00 коп. за невыполненные работы по монтажу оцинкованных нащельников на окна Ral 9003, толщиной до 100 мм, что предусмотрено Приложением № 1 к договору подряда от 08.10.2015 № OFR/0514, денежных средств в размере 46 200 руб. 00 коп., уплаченных в качестве аванса 14.10.2015 по дополнительному соглашению от 14.10.2015 № ZLC/0429 к договору подряда от 08.10.2015 № OFR/0514, сумму государственной пошлины в размере 5542 руб. 00 коп.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Альянс" (ОГРН <***>, ИНН <***>; 614010, <...>) справку на возврат государственной пошлины в размере 162 руб. 00 коп..

Исполнительный лист выдать после вступления решения арбитражного суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда www.17aas.arbitr.ru.

Судья Ю.Т. Султанова