Резолютивная часть решения от 28 ноября 2023 г. по делу № А40-167339/2023Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 12_37749656 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации Дело № А40-167339/23-12-1373 г. Москва 28 ноября 2023 года Арбитражный суд в составе: Председательствующего судьи Чадова А.С. протокол судебного заседания составлен секретарем ФИО1 рассмотрел в судебном разбирательстве дело по заявлению: ПАО «РОССЕТИ» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к ответчику: ООО «СТК» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки по договору № 0206-2-08-11-СМ/19 от 06.02.2020 года в размере 196.427.586,03 рублей, с начислением по дату фактического исполнения обязательства, в заседании приняли участие: согласно протоколу. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительно-транспортная компания» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (ОГРН <***>, ИНН <***>) пени за нарушение конечного срока выполнения работ по Договору № 0206-2-08-11-СМ/19 от 06.02.2020 г. в размере 3.833.569 (три миллиона восемьсот тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят девять) руб. 42 коп., с последующим взысканием неустойки с 27.05.2023 г. из расчета 0,2% от суммы в размере 13.693.157 руб. до момента фактического исполнения обязательств и расходы по оплате государственной пошлины в размере 200.000 (двести тысяч) руб. В остальной части иска отказать. Решение может быть обжаловано в Девятый Арбитражный апелляционный суд в течении одного месяца со даты его принятия. Судья: А.С.Чадов Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ПАО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ - РОССЕТИ" (подробнее)Ответчики:ООО "Строительно-транспортная компания" (подробнее)Судьи дела:Чадов А.С. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
