Резолютивная часть решения от 24 августа 2020 г. по делу № А19-1691/2020

Арбитражный суд Иркутской области (АС Иркутской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



1111111402_4185455

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Бульвар Гагарина, 70, Иркутск, 664025, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99

дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, 36А, Иркутск, 664011, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761 http://www.irkutsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


г. Иркутск Дело № А19-1691/2020 «24» августа 2020 года

Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи С.Н. Швидко, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи О.В. Поповой, рассмотрев в судебном заседании дело по иску ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗВЕЗДА» (ОГРН 1053801053525, ИНН 3801076328, место нахождения: Иркутская обл., г. Ангарск) к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ СОЮЗЛИФТМОНТАЖ» (ОГРН 1075404019844, ИНН 5404332554, место нахождения: Новосибирская обл., г. Новосибирск) о взыскании 1 553 656 руб. 78 коп., третьи лица: временный управляющий ООО «ЗВЕЗДА» Шпак А.А., ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

руководствуясь статьями 167-170, 148, 149 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ СОЮЗЛИФТМОНТАЖ» (ОГРН 1075404019844, ИНН 5404332554, место нахождения: Новосибирская обл., г. Новосибирск) в пользу ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗВЕЗДА» (ОГРН 1053801053525, ИНН 3801076328, место нахождения: Иркутская обл., г. Ангарск) 991 525 руб. 42 коп. – неустойки, 1 507 руб. 20 коп. – расходов по уплате государственной пошлины, всего – 993 032 руб. 62 коп.

Производство по требованиям о взыскании неустойки по договору строительного подряда № 42/18 от 26.10.2018 – оставить без рассмотрения.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ СОЮЗЛИФТМОНТАЖ» (ОГРН 1075404019844, ИНН

5404332554, место нахождения: Новосибирская обл., г. Новосибирск) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 18 204 руб. 55 коп.

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗВЕЗДА» (ОГРН 1053801053525, ИНН 3801076328, место нахождения: Иркутская обл., г. Ангарск) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 952 руб. 23 коп.

Решение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области в течение месяца со дня его принятия.

Судья С. Н. Швидко



Суд:

АС Иркутской области (подробнее)

Истцы:

ООО "ЗВЕЗДА" (подробнее)

Ответчики:

ООО "СИБИРСКАЯ КОМПАНИЯ СОЮЗЛИФТМОНТАЖ" (подробнее)

Судьи дела:

Швидко С.Н. (судья) (подробнее)