Резолютивная часть решения от 13 июня 2019 г. по делу № А84-1722/2019




АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь Р Е Ш Е Н И Я
С У Д А

по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства

Дело №А84-1722/19
13 июня 2019 года
город Севастополь



Арбитражный суд города Севастополя в составе судьи Морозовой Н.А.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Севастополь) к государственному казенному учреждению города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Севастополь) о взыскании пени,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 226-229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд -

решил:


в удовлетворении ходатайства о снижении на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации размера неустойки государственному казенному учреждению города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» отказать;

взыскать с государственного казенного учреждения города Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» (ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Севастополь) в пользу Государственного автономного учреждения Севастополя «Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды» (ОГРН <***>, ИНН <***>, г. Севастополь) задолженность по государственному контракту №138 от 31.05.2016 в размере 20 000 рублей, пени в размере 5 233 рубля 83 копейки, а также 1 940 рублей в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску согласно платежному поручению от 10.04.2019 №157;

в удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению и вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия и может быть обжаловано до истечения указанного срока в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд.

По заявлению лица, участвующего в деле, может быть составлено мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения может быть подано в течение пяти дней со дня размещения данной резолютивной части на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет».

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

Судья

Н.А. Морозова



Суд:

АС города Севастополь (подробнее)

Истцы:

Государственное автономное учреждение Севастополя "Научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, архитектуры, изысканий и среды" (подробнее)

Ответчики:

Государственное казённое учреждение города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" (подробнее)


Судебная практика по:

Уменьшение неустойки
Судебная практика по применению нормы ст. 333 ГК РФ