Резолютивная часть решения от 10 июля 2024 г. по делу № А73-19058/2023

Арбитражный суд Хабаровского края г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

дело № А73-19058/2023
г. Хабаровск
10 июля 2024 года
Арбитражный суд в составе судьи Л.А. Збарацкой при ведении протокола судебного заседания секретарем О.Г. Лисичкиной

рассмотрев в заседании суда дело по иску общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Ангара» (ОГРН 1192468034813, ИНН 2465327517, адрес: 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Октябрьская, д. 6, пом. 123)

к акционерному обществу «Усть-Среднекангэсстрой» (ОГРН 1074910002298, ИНН 4909095279, адрес: 680017, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, пом. IV (23- 58)

о взыскании 12 842 637 руб. 78 коп.

по встречному исковому заявлению акционерного общества «Усть-Среднекангэсстрой» (ОГРН 1074910002298, ИНН 4909095279, адрес: 680017, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. ленина, д. 57, пом. IV (23-58)

к обществу с ограниченной ответственностью строительная компания «Ангара» (ОГРН 1192468034813, ИНН 2465327517, адрес: 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Октябрьская, д. 6, пом. 123)

о взыскании 19 605 168 руб. 25 коп.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с акционерного общества «Усть-Среднекангэсстрой» (ОГРН 1074910002298, ИНН 4909095279, адрес: 680017, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, пом. IV (23-58) в пользу общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Ангара» (ОГРН 1192468034813, ИНН 2465327517, адрес: 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Октябрьская, д. 6, пом. 123) 7 944 939 руб. 31 коп., составляющих основной долг в размере 5 074 069 руб. 75 коп. в виде обеспечительного платежа, пени в размере 1 542 517 руб. 28 коп. за просрочку возврата обеспечительного платежа, пени в размере 1 328 352 руб. 28 коп. за просрочку оплаты основного долга, а также судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 86 105 руб.

Начислять пени с 09 июля 2024, исходя из основного долга 5 074 069 руб. 75 коп., в размере 0,1% по день фактической оплаты основного долга.

Взыскать с акционерного общества «Усть-Среднекангэсстрой» (ОГРН 1074910002298, ИНН 4909095279, адрес: 680017, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, пом. IV (23-58) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 967 руб. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Ангара» (ОГРН 1192468034813, ИНН 2465327517, адрес: 660135, Красноярский край, г.

Красноярск, ул. Октябрьская, д. 6, пом. 123) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 34 руб.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Ангара» (ОГРН 1192468034813, ИНН 2465327517, адрес: 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Октябрьская, д. 6, пом. 123) в пользу акционерного общества «Усть- Среднекангэсстрой» (ОГРН 1074910002298, ИНН 4909095279, адрес: 680017, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, пом. IV (23-58) пени в размере 1 095 260 руб. 80 коп. за просрочку выполнения работ, а также судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 10 142 руб.

В удовлетворении встречного иска в остальной части отказать.

В результате зачета взыскать с акционерного общества «Усть-Среднекангэсстрой» (ОГРН 1074910002298, ИНН 4909095279, адрес: 680017, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57, пом. IV (23-58) в пользу общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Ангара» (ОГРН 1192468034813, ИНН 2465327517, адрес: 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Октябрьская, д. 6, пом. 123) 6 849 678 руб. 51 коп., составляющих основной долг в размере 5 074 069 руб. 75 коп. в виде обеспечительного платежа, пени в размере 1 775 608 руб. 76 коп., а также судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 75 963 руб.

Начислять пени с 09 июля 2024, исходя из основного долга 5 074 069 руб. 75 коп., в размере 0,1% по день фактической оплаты основного долга.

Взыскать с акционерного общества «Усть-Среднекангэсстрой» (ОГРН 1074910002298, ИНН 4909095279, адрес: 680017, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. ленина, д. 57, пом. IV (23-58) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 967 руб. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью строительная компания «Ангара» (ОГРН 1192468034813, ИНН 2465327517, адрес: 660135, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Октябрьская, д. 6, пом. 123) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 34 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья Л.А. Збарацкая