Резолютивная часть решения от 16 января 2023 г. по делу № А43-34318/2020

12/2023-1491(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-34318/2020

Нижний Новгород 16 января 2023 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе

судьи Назаровой Татьяны Николаевны (шифр 12-610) при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1

с участием представителя

от истца: ФИО2 (доверенность от 21.12.2022) рассмотрел в открытом судебном заседании дело

по иску Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Ореол» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

об изъятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов, о возврате земельного участка

и по иску общества с ограниченной ответственностью «Ореол» к Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области

о продлении договора аренды земельного участка,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, – Инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области, Правительство Нижегородской области, Министерство строительства Нижегородской области, администрация Нижнего Новгорода.

Руководствуясь статьями 167 – 170, 174 и 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

иск Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) удовлетворить.

Изъять у общества с ограниченной ответственностью «Ореол» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) путем продажи с публичных торгов объект незавершённого строительства с кадастровым номером 52:18:0080187:60, расположенный по адресу: Нижегородская область, Приоскский район, площадь Маршала Жукова.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Ореол» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) возвратить Министерству имущественных и земельных отношений Нижегородской области (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) земельный участок с кадастровым номером 52:18:0080187:12 по акту приема-передачи в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.


Иск общества с ограниченной ответственностью «Ореол» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о продлении срока договора аренды земельного участка от 21.09.2016 № 18-5072с оставить без удовлетворения.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ореол» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 85 000 рублей расходов на оплату судебной экспертизы.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ореол» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета 12 000 рублей государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в течение месяца с момента принятия решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Т.Н. Назарова