Резолютивная часть решения от 7 апреля 2022 г. по делу № А59-5513/2021Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 4_1262742 Арбитражный суд Сахалинской области Коммунистический проспект, дом 28, Южно-Сахалинск, 693024, www.sakhalin.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) город Южно-Сахалинск 07.04.2022г. Дело № А59-5513/21 Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Дремовой Ю.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Потапенко С.И., с использованием средств аудиозаписи, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального бюджетного учреждения «Отдел капитального строительства» Анивского городского округа (ОГРН: 1126501001142, ИНН: 6501244792) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Эверест» (ОГРН: 1036500614138, ИНН: 6501143064) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту от 20.08.2019 № 97/19-Д на строительство объекта «Стадион за висячим мостом в г. Анива» за период с 01.08.2020 по 21.12.2020 в размере 516 888,75 рублей, при участии: руководитель ООО «Строительная компания «Эверест» Мельник А.Ф., личность удостоверена по паспорту), Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд В удовлетворении исковых требований отказать. Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Сахалинской области. Судья Ю.А. Дремова Суд:АС Сахалинской области (подробнее)Истцы:МБУ Анивский "ОКС" (подробнее)Ответчики:ООО "СК"Эверест" (подробнее)Судьи дела:Дремова Ю.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
