Резолютивная часть решения от 2 апреля 2019 г. по делу № А28-18299/2018

Арбитражный суд Кировской области (АС Кировской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



28/2019-40870(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть



Дело № А28-18299/2018
г.Киров
02 апреля 2019 года

Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Прозоровой Е.Ю.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по исковому заявлению

публичного акционерного общества «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья» в лице филиала «Кировэнерго» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, место нахождения: 603950, <...>; адрес филиала: 610000, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Технологические Строительные Решения- Радиан» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, место нахождения: 344093, <...>, оф.(кв.) 1)

о взыскании 6 867 664 рублей 61 копейки,

при участии в судебном заседании: истца-Чучалиной С.С., по доверенности от 30.05.2018,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технологические Строительные Решения-Радиан» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу публичного акционерного общества «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья» в лице филиала «Кировэнерго» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) неустойку в сумме 548 781,58 (пятьсот сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят один) рубль 58 копеек, неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, начиная с 26.12.2018 по день фактического выполнения работ и расходы по госпошлине в сумме 45 818 (сорок пять тысяч восемьсот восемнадцать) рублей, во взыскании неустойки в сумме 1 379 848,79 (один миллион триста семьдесят девять тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 79 копеек отказать.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области.

Судья Е.Ю.Прозорова.



Суд:

АС Кировской области (подробнее)

Истцы:

ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья" в лице филиала "Кировэнерго" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Технологические Строительные Решения-Радиан" (подробнее)

Судьи дела:

Прозорова Е.Ю. (судья) (подробнее)