Резолютивная часть решения от 16 января 2023 г. по делу № А29-13031/2022

322/2023-3084(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А29-13031/2022
16 января 2023 года
г. Сыктывкар


Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Индейкиной Ю.А.,

при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью строительно-промышленная компания «Темп-Дорстрой» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>),

к обществу с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «Горный» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>),

о взыскании задолженности и неустойки,

Руководствуясь статьями 49, 104, 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «Горный» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью строительно-промышленная компания «Темп-Дорстрой» (ИНН: <***>, ОГРН <***>) 20 998 904 руб. 60 коп. задолженности, 51 778 руб. 12 коп. неустойки по состоянию на 12.10.2022, неустойку с суммы долга начиная с 13.10.2022 по день фактического исполнения денежного обязательства, рассчитанную исходя из 0,03% от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы, а также 128 253 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью строительно-промышленная компания «Темп-Дорстрой» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) из федерального бюджета Российской Федерации 189 руб. 19 коп. государственной пошлины, перечисленной по платежному поручению от 17.10.2022 № 771.

Настоящий акт является основанием для возврата истцу государственной пошлины из федерального бюджета Российской Федерации.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объёме. Кассационная жалоба на решение может быть подана в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, при условии, что оно


было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Ю.А. Индейкина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 23.12.2021 9:24:04

Кому выдана Индейкина Юлия Александровна