Резолютивная часть решения от 12 февраля 2018 г. по делу № А40-214793/2017Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 900001359_18152774 АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Дело № А40-214793/17-89-1451 г. Москва 13 февраля 2018 года Арбитражный суд города Москвы в составе Судья Акименко О.А. при ведении протокола помощником судьи Чельдиевой С. А. проводит открытое судебное заседание по делу по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Строй Групп» к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «АНКОР-М» о взыскании неустойки в размере 8 440 270, 16 руб., госпошлины в размере 65 201 руб. В судебное заседание явились: от истца: ФИО1 по доверенности от 27.12.2017 от ответчика: не явился, извещен Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «АНКОР-М» в пользу Общества с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Строй Групп» неустойку в размере 312 282 (Триста двенадцать тысяч двести восемьдесят два) руб. 08 коп., а также расходы по уплате госпошлины в размере 2 412 (Две тысячи четыреста двенадцать) руб. 38 коп. В остальной части иска отказать. Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд. Судья: О.А.Акименко Суд:АС города Москвы (подробнее)Истцы:ООО СК "Строй Групп" (подробнее)ООО Строительная компания "Строй Групп" (подробнее) Ответчики:ООО "Анкор-М" (подробнее)Судьи дела:Акименко О.А. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |