Решение от 13 декабря 2017 г. по делу № А41-79849/2017

44_6567848

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-79849/17
13 декабря 2017 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в составе: председательствующего судьи Петровой О.О.,

при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по иску

Департамента архитектуры и строительства администрации г.Твери (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление" 3-е лицо: ООО «Хронор»

о взыскании неустойки,

при участии в судебном заседании: согласно протоколу установил:

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление" в пользу Департамента архитектуры и строительства администрации г.Твери неустойку в размере 478.391 руб. 32 коп.

Взыскать с ОАО "Дорожное ремонтно-строительное управление" в доход федерального бюджета госпошлину в размере 12.567 руб. 83 коп.

Выдать исполнительные листы в соответствии со статьей 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Судья О.О.Петрова