Резолютивная часть решения от 22 марта 2017 г. по делу № А03-9228/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина,76, тел.: (385-2) 61-92-78, факс: (385-2) 61-92-93;

http://www.altai-krai.arbitr.ru; е-mail: а03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-9228/2016
г. Барнаул
22 марта 2017 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Пашковой Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску комитета по образованию Администрации Шипуновского района Алтайского края, с. Шипуново (ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строитель», с. Шипуново (ОГРН <***>) о взыскании 85 792 руб. неосновательного обогащения, 689 688 руб. 96 коп. пени за нарушение срока выполнения работ, 619 848 руб. 46 коп. пени за отказ от передачи исполнительной документации, 145 504 руб. 35 коп. штрафа за невыполнение видов работ в объемах, предусмотренных контрактом,

при участии представителей сторон: от истца: не явился, извещен,

от ответчика: ФИО2 (доверенность, паспорт), после перерыва не явилась.

На основании статей 309, 702, 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 27, пунктом 3.1 статьи 70, статьями 110, пунктом 4 статьи 137, пунктом 2 части 1 статьи 148, пунктом 3 статьи 156, статьями 167-171, 181 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Алтайского края

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель», с. Шипуново (ОГРН <***>) в пользу комитета по образованию Администрации Шипуновского района Алтайского края, с. Шипуново (ОГРН <***>) 85 792 руб. неосновательного обогащения, 170 000 руб. неустойки.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель», с. Шипуново (ОГРН 1092289001364) в доход федерального бюджета 4 715 руб. 73 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.Н. Пашкова