Решение от 20 августа 2018 г. по делу № А83-7752/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

295000, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11

http://www.crimea.arbitr.ru E-mail: info@crimea.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А83-7752/2018
20 августа 2018 года
город Симферополь



Резолютивная часть решения объявлена 17.08.2018 года.

Полный текст решения изготовлен 20.08.2018 года.


Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Потопальского С.С., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», г.Симферополь,

к Муниципальному казенному учреждению Департамента капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым, г.Симферополь,

о взыскании.

с участием представителей сторон:

от истца – не явился

от ответчика – не явился

УСТАНОВИЛ:

В Арбитражный суд Республики Крым обратилось Общество с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», г.Симферополь, с иском к Муниципальному казенному учреждению Департамента капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым, г.Симферополь, о взыскании задолженности в сумме 107 587,09 руб., пеню в сумме 12 388,66 руб.

В судебном заседании 16.08.2018 истец подал заявление об отказе от иска в части взыскания пени в сумме 12 388,66 руб.

Определением от 17.08.2018 судом принят отказ от иска в части взыскания пени в сумме 12 388,66 руб. Производство по делу в указанной части прекращено.

Представитель истца явку в судебное заседание обеспечил, дал пояснения по существу спора, просил иск удовлетворить.

Ответчик письменный отзыв суду не предоставил, явку уполномоченного представителя не обеспечил, о времени и месте проведения судебного заседания извещен путем направления судом копии определения по месту регистрации.

Информация о движении дела и определения суда опубликованы на официальном сайте Арбитражного суда Республики Крым в сети Интернет http://www.crimea.arbitr.ru и сайте http://kad.arbitr.ru.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

14 ноября 2016 года между Муниципальным казенным учреждением Управления капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым (далее - «Заказчик») и Обществом с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО» был заключен Муниципальный контракт № 14/11/74 по выполнению работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 5, по ул. Спортивной в г. Симферополь» (далее по тексту - Контракт), (л.д. 16-24).

Согласно п. 1.1. Контракта Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 5, по ул. Спортивной в г. Симферополь» в соответствии с условиями настоящего Контракта, Локальным сметным расчетом № 1 (Приложение № 1), графиком производства работ (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать их Заказчику (л.д. 24, 26-31).

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего Контракта (п. 1.2. Контракта).

Цена Контракта составляет 3 617 934,00 (три миллиона шестьсот семнадцать тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек (п. 2.1. Контракта).

Пунктом 2.2. Контракта предусмотрено, что цена контракта, указанная в п. 2.1. является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объемов работ, качества и иных условий исполнения Контракта. Дополнительное соглашение о снижении цены Контракта не заключалось.

Оплата по Контракту осуществляется в пределах цены Контракта в виде предварительной оплаты, промежуточных и окончательных платежей, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью расходов на соответствующий финансовый год и фактического финансирования по данному Объекту (п. 2.3. Контракта).

Дополнительным соглашением № 1 от 14 декабря 2016 года к Муниципальному контракту № 14/11/74 по выполнению работ по объекту «Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 5, по ул. Спортивной в г. Симферополь» Пункт 2.4. Раздела 2 «Цена контракта и порядок оплаты» был изложен в новой редакции, согласно которой Заказчик после поступления финансирования перечисляет Подрядчику предварительную оплату в размере 97 % объема бюджетных средств, предусмотренных на год, согласно п. 4.3. Постановления Совета министров Республики Крым от 21.10.2015 г. № 638 «Об утверждении Порядка формирования и реализации плана капитального строительства за счет средств бюджета Республики Крым на 2016 год и о внесении изменений в некоторые постановления Совета министров Республики Крым», что составляет 3 509 395,98 (три миллиона пятьсот девять тысяч триста девяносто пять) рублей 98 копеек (л.д. 32, 33).

Также, выше указанным дополнительным соглашением Пункт 9.1. Раздела 9 «Срок действия Контракта» был изложен в новой редакции, согласно которой Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его подписания и действует до 27 декабря 2016 года включительно, в части обязательств Сторон по оплате выполненных и принятых в установленном порядке работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

С целью исполнения принятых на себя обязательств, Заказчиком был перечислен Подрядчику аванс в сумме 3 509 395,98 (три миллиона пятьсот девять тысяч триста девяносто пять) рублей 98 копеек.

Согласно п. 5.1. Контракта сдача результатов выполненных работ (этапов работ) Подрядчиком и принятие их Заказчиком осуществляется путем подписания Подрядчиком, Представителем заказчика, а после Заказчиком, акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подготовленных Подрядчиком, при условии отсутствия замечаний к полноте и качеству выполненных работ. Окончательной сдачей результатов выполненных работ является подписание акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14), который оформляется после передачи Подрядчиком Заказчику всей исполнительной документации по объекту, проверенной строительным контролем Заказчика.

Работы считаются выполненными и принятыми только при наличии подписей и печатей Сторон и Представителя заказчика на актах приемки выполненных работ (форма № КС-2) и справках стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) — п. 5.2. Контракта.

Окончательный Акт о приемке выполненных работ за декабрь 2016 года и окончательная Справка № 3 о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2016 года на сумму 3 616 983,07 рублей были подписаны Сторонами контракта, а также Представителем заказчика 26 декабря 2016 года (л.д. 41-47).

Акт приемки законченного строительством объекта (форма КС-14) был направлен Заказчику 21 марта 2017 года, что подтверждается письмом исх. № 03/16 от 21.03.2017 г. (л.д. 48).

Таким образом, 21 марта 2017 года Подрядчиком были полностью выполнены обязательства, предусмотренные Контрактом.

Задолженность Департамента Муниципального казенного учреждения Департамента капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым составляет 107 587,09 (сто семь тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 09 копеек.

19 апреля 2018 года в адрес Ответчика была направлена претензия Исх. № 19-04/П, с требованием погашения суммы задолженности и уплаты пени за просрочку исполнения обязательств (копия прилагается). Однако ответ на претензию истцом получен не был, оплата не произведена (л.д. 49, 50).

Согласно п. 11.7. Контракта во всем, что не предусмотрено условиями Контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

В силу ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия Заказчика досрочно.

Таким образом, иск подлежит удовлетворению полностью.

При подаче искового заявления истец уплатил государственную пошлину в размере 4 599,00 руб., что подтверждается платежным поручением № 477 от 18.05.2018 (л.д. 10).

Согласно ст. 110 АПК РФ судебные расходы по делу подлежат взысканию со стороны.

Исходя из суммы уточненных исковых требований, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная пошлина в размере 4 228 руб.

Излишне уплаченная государственная пошлина в размере 371 руб. подлежит возврату истцу из федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить иск полностью.

Взыскать с Муниципального казенного учреждения Департамент капитального строительства Администрации города Симферополя Республики Крым, (<...>, ОГРН <***>, ИНН/КПП 9102058704/910201001, дата регистрации 11.12.2014) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», (<...> им.60-летия ССР, д.69, офис 212, ОГРН <***> ИНН/КПП 9102048382/910201001, дата регистрации 01.06.12, дата присвоения ОГРН 28.11.2014) сумму задолженности в размере 107 587,09 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 4 228 руб.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «ПАЛЛАДИУМ ЭНЕРГО», (<...> им.60-летия ССР, д.69, офис 212, ОГРН <***> ИНН/КПП 9102048382/910201001, дата регистрации 01.06.12, дата присвоения ОГРН 28.11.2014) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 371 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, <...>) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, <...>) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объёме) постановления судом апелляционной инстанции.

Судья С.С. Потопальский