Резолютивная часть решения от 16 мая 2018 г. по делу № А33-6134/2018

Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



1189/2018-115963(1)


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


16 мая 2018 года

по делу А33-6134/2018 Красноярск

16 мая 2018 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:


исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственная строительная компания «Ризалит-Сибирь» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Арбан» (ИНН <***>, ОГРН <***>, г. Красноярск) 1 622 251 руб. 25 коп. предоплаты по договору подряда от 09.10.2017 № 215/10, 1 494 863 руб. 12 коп. неустойки за просрочку выполнения работ по договору за период с 01.11.2017 по 18.01.2018, 8 600 руб. 16 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 19.01.2018 по 12.02.2018, начисленных на сумму 1 622 251 руб. 25 коп., за период с 13.02.2018 до момента фактического исполнения обязательства по опубликованным Банком России и имевшим место в соответствующие периоды средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц в месте нахождения истца, а также 38 625 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья С.А. Красовская



Суд:

АС Красноярского края (подробнее)

Истцы:

ООО "АРБАН" (подробнее)

Ответчики:

ООО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РИЗАЛИТ-СИБИРЬ" (подробнее)

Иные лица:

ПАО Сбербанк России (подробнее)

Судьи дела:

Красовская С.А. (судья) (подробнее)