Резолютивная часть решения от 22 мая 2024 г. по делу № А50-4649/2024Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда  Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации город Пермь 23.05.2024 года Дело № А50-4649/24 Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Дрондина Е. Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем Макаричевой Ю.С., рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест № 6» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к ответчику: муниципальному казенному учреждению «Управление технического заказчика» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании неустойки. Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление технического заказчика» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест № 6» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку в размере 573 810 (пятьсот семьдесят три тысячи восемьсот десять) руб. 67 коп., расходы по оплате госпошлины в размере 11 914 (одиннадцать тысяч девятьсот четырнадцать) руб. В удовлетворении остальной части иска отказать. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края. Судья Е.Ю. Дрондина Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:ООО "Строительно-монтажный трест №6" (подробнее)Ответчики:МКУ "Управление технического заказчика" (подробнее)Судьи дела:Дрондина Е.Ю. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |