Резолютивная часть решения от 5 мая 2022 г. по делу № А76-13788/2021

Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А76-13788/2021
05 мая 2022 года
г. Челябинск


Судья Арбитражного суда Челябинской области Гордеева Н.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Щербак А.Р., рассмотрев в судебном заседании в помещении Арбитражного суда Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, 2, каб. 621 в режиме веб-конференции дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Просперити», ОГРН: 1101690016405, г. Санкт-Петербург, к Федеральному казенному учреждению «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал Федерального дорожного агентства», ОГРН: 1027402903637 г. Челябинск о признании условия п. 11.8. Государственного контракта № 59 от 28.04.2018 г. заключенного на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Черная на км 268+700 автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск - Курган - Омск – Новосибирск, недействительным в части, применения последствий недействительной сделки

при участии в судебном заседании представителя:

от истца: Крыловой Ю.Е., по доверенности от 01.12.2021 личность удостоверена паспортом;

Руководствуясь ст. ст. 110, 167–171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Признать условия п. 11.8 Государственного контракта № 59 от 28.04.2018, заключенного на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Черная на км 268+700 автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск, недействительным в части, а именно, слова: «-за нарушение условий пунктов 1.5-1.8.; 2.6.; 6.1-6.3., 6.6; 8.1-8.20., 8.25-8.27., 8.29-8.42, 8.52., 8.53.; 12.1-12.3.; 13.2-13.4.; 14.2, 14.3; -в случае неисполнения 3 и более Предписаний заказчика, выданных в порядке, предусмотренном пунктом 7.10, 12.4 Контракта, в том числе в установленные в предписаниях сроки», а также признать недействительным п. 3. Дополнительного соглашения № 2 от 13.06.2019 в аналогичной части.


Применить последствия недействительности сделки, взыскать с Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал Федерального дорожного агентства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Просперити» неосновательное обогащение в размере 2 340 489 руб. 05 коп.

Снизить размер неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ по контракту с учетом согласованной приостановки работ по претензиям: исх. № 01-11/3598 от 30.08.2018, исх. № 01-11/5237 от 28.11.2018, исх. № 01-11/4188 от 14.10.2019 г. до суммы 836 945 руб. 65 коп.

Продлить срок выполнения работ по государственному контракту № 59 от 28.04.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Черная на км 268+700 автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» Челябинск-Курган-Омск-до «19» июля 2019 года.

В остальной части в удовлетворении требований отказать.

Взыскать с Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал Федерального дорожного агентства» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Просперити» расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 000 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию – Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Судья Н.В. Гордеева Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru