Резолютивная часть решения от 7 ноября 2019 г. по делу № А02-650/2019

Арбитражный суд Республики Алтай 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс) http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-650/2019
город Горно-Алтайск
07 ноября 2019 года
Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Окуневой И. В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай" (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Алтайская, д. 22, пом. 2, г. Горно-Алтайск, <...>) к казенному учреждению Республики Алтай "Управление капитального строительства Республики Алтай" (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Чорос- ФИО2, д. 27, г. Горно-Алтайск, <...>), при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - акционерного общества "Горнолыжный комплекс "Манжерок" (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Ленинская, д. 18, с. Манжерок, Майминский район, Республика Алтай), с исковыми требованиями:

1. Обязать Казенное учреждение Управление капитального строительства Республики Алтай обеспечить объект строительства: «Строительство объекта «Механическая система оснежения «Горнолыжного комплекса «Манжерок» электроэнергией по постоянной схеме:

- подать заявление в АО «Горнолыжный комплекс «Манжерок» о продлении сроков технических условий № 22/02-18 до 01.04.2020,

- подать заявку и получить акт о сдаче трансформаторной подстанции объекта в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Сибирское Управление Ростехнадзор);

- подать заявку в публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» и получить Акт на подключение электроэнергии на объекте по постоянной схеме

2. Обязать заказчика по государственному контракту № Ф.2017.327142 от 04 августа 2017 Казанное учреждение Управление капитального строительства Республики Алтай заключить дополнительное соглашение о продлении сроков окончания работ по контракту - сроком до 01.04.2020,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

частично удовлетворить исковые требования.

Обязать казенное учреждение Республики Алтай "Управление капитального строительства Республики Алтай" (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Чорос- ФИО2, д. 27, г. Горно-Алтайск, <...>) обеспечить объект строительства: «Строительство объекта «Механическая система оснежения «Горнолыжного комплекса «Манжерок» электроэнергией по постоянной схеме:

- подать заявление в АО «Горнолыжный комплекс «Манжерок» о продлении сроков технических условий № 22/02-18 до 01.04.2020

- подать заявку и получить акт о сдаче трансформаторной подстанции объекта в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Сибирское Управление Ростехнадзор);

подать заявку в публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети» и получить акт на подключение электроэнергии на объекте по постоянной схеме.

Обязать заказчика по государственному контракту № Ф.2017.327142 от 04 августа 2017 Казанное учреждение Управление капитального строительства Республики Алтай заключить дополнительное соглашение о продлении сроков окончания работ по контракту - сроком до 01.04.2020 в следующей редакции:

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к контракту № Ф.2017.327142 на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство объекта "Механическая система оснежения "Горнолыжного комплекса

"Манжерок"» от 04" августа 2017 ИКЗ 172041117522204110100100230014299414

Казенное учреждение Республики Алтай «Управление капитального строительства Республики Алтай», именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», заключают настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.1. Внести изменения в п. 4.1 Раздела 4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

РАБОТ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН Государственного контракта № №

Ф.2017.327142 на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство объекта

"Механическая система оснежения "Горнолыжного комплекса "Манжерок"» от 04"

августа 2017 и изложить его в следующей редакции: «4.1 Срок выполнения работ:

Подрядчик обязуется начать работы немедленно с момента исполнения

обязанности Заказчика по подключению электроэнергии по постоянной схеме насосной

станции PS200 и выполнить работу по строительству объекта: «Строительство объекта

"Механическая система оснежения " Горнолыжного комплекса "Манжерок"» до

01.04.2020»

1.4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Государственного

контракта № Ф.2017.327142 от 04.08.2017. 2. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК: Казенное учреждение Республики Алтай «Управление

капитального строительства Республики Алтай» Адрес: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-ФИО2, д. 27 ИНН <***> КПП 041101001 ОКТМО 84701000001 ОГРН <***>

ПОДРЯДЧИК: Акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному

кредитованию Республики Алтай" ИНН: <***> КПП: 041101001 Местоположение: 649006, Российская Федерация, <...>, ОКАТО: 84401000000 Почтовый адрес: 649006, Российская Федерация, Респ. Алтай, г. Горно-Алтайск» Отказать в удовлетворении остальной части исковых требований.

Взыскать с казенного учреждения Республики Алтай "Управление капитального

строительства Республики Алтай" (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Чорос-

ФИО2, д. 27, г. Горно-Алтайск, <...>) в доход федерального

бюджета 12 000 руб. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня изготовления полного текста решения в Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.

Судья И.В. Окунева