Решение от 19 июля 2022 г. по делу № А56-47051/2022

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-47051/2022
19 июля 2022 года
г. Санкт-Петербург



Резолютивная часть решения объявлена 18 июля 2022 года.

Полный текст решения изготовлен 19 июля 2022 года.


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Салтыковой С.С.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1


рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: Ассоциация Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строительных компаний" (адрес: 197198, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ФИО2 Г., ФИО3 ПР-КТ, Д. 18, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 17-Н, ОФИС 51, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 02.10.2009, ИНН: <***>, КПП: 781301001)

ответчик: общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕРТЕХНОКОМПЛЕКТ" (адрес: 199155, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ГОРОД, УРАЛЬСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, КОРПУС 2, ЛИТ. "Б", ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 18.08.2016, ИНН: <***>, КПП: 780101001)

о взыскании 59 836 руб. 37 коп.


при участии:

от истца: не явился, извещен

от ответчика: не явился, извещен

установил:

Ассоциация Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строительных компаний" обратилась в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕРТЕХНОКОМПЛЕКТ" о взыскании 57 700 руб. задолженности по членским и целевым взносам, 2 136 руб. 37 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, продолжить начисление процентов с 01.05.2022 до момента фактического исполнения обязательства.

Стороны, уведомленные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в судебное заседание своих представителей не направили. Дело рассмотрено в порядке статьи 156 АПК РФ в отсутствие представителей сторон.

Суд, завершив предварительное судебное заседание, открыл судебное заседание первой инстанции в порядке статей 136-137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации перешел к рассмотрению спора по существу.

Истец включен в Государственный реестр саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства 06.06.2017, регистрационный номер записи СРО-С-180-20012010.

На основании протокола от 17.11.2020 № 47-02-ПП/20 ответчик был принят в члены Ассоциации.

Решением общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний» (Протокол № 1-ОС/19 от 12.04.2019) утвержден Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний» (далее - Устав).

Согласно пункту 6.2 Устава Ассоциации члены Ассоциации обязаны своевременно и в полном объеме оплачивать членские взносы.

Общим собранием членов Ассоциации (протокол от 12.04.2019 № 1-ОС/19) утверждено Положение о членстве в СРО, в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (далее – Положение о членстве).

Согласно п. 4.3.1. Положения для всех членов Ассоциации установлен ежемесячный членский взнос в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Согласно п. 4.3.2. Положения для членов Ассоциации участвующих в формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств дополнительно к взносу, установленному п. 4.3.1 Положения, определен ежемесячный членский взнос в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Согласно п. 4.3.4. Положения членские взносы уплачиваются каждым членом Ассоциации за текущий месяц ежемесячно до 20 числа. При этом датой уплаты членского взноса считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

В соответствии с п. 4.4.1. Положения члены Ассоциации обязаны вносить ежегодный целевой взнос на нужды Национального объединения саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, членом которого является Ассоциация, в размере, установленном вышеуказанным Национальным объединением. При этом датой уплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Ассоциации.

Протоколом № 19 Всероссийского съезда СРО, основанных на членстве лиц, выполняющих строительство, от 11 сентября 2020 года утверждена новая редакция Положения о формах, размерах и порядке отчислений СРО на нужды НОСТРОЙ, согласно ст. 4 Положения размер ежегодного целевого взноса на нужды ОСТРОЙ с 01 июля 2021 года ежегодный членский взнос устанавливается в размере из расчета 6 800 руб. на одного члена саморегулируемой организации.

В нарушение условий учредительных документов и решений общих собраний Ассоциации обязательства по уплате обязательных членских взносов за период с декабря 2021 года по апрель 2022 года в размере 45 000 руб., а также по уплате ежегодного целевого взноса на нужды НОСТРОЙ за 2021 год и 2022 год в размере 12 700 руб. ответчиком не исполнены.

Указанное послужило для Ассоциации основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим заявлением.

Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» (зале – Закон № 315-ФЗ) регламентирован порядок деятельности саморегулируемой организации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона № 315-ФЗ саморегулируемыми организациями признаются некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида.

Согласно пункту 1 и 3 статьи 12 Закона № 315-ФЗ одним из источников формирования имущества саморегулируемой организации являются регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой организации (вступительные, членские и целевые взносы); порядок регулярных и единовременных поступлений от членов саморегулируемой организации определяется внутренними документами саморегулируемой организации, утвержденными общим собранием членов саморегулируемой организации, если иное не предусмотрено федеральным законом или уставом некоммерческой организации.

В период членства в саморегулируемой организации его члены, уплачивая членские взносы, в то же время вправе получать от саморегулируемой организации встречное предоставление в виде предоставления допуска к определенным работам.

С прекращением членства в саморегулируемой организации прекращаются и права на получение встречного предоставления, а значит, и обязанность по финансированию деятельности саморегулируемой организации путем уплаты регулярных членских взносов.

Ответчик в период, за который предъявлены ко взысканию взносы, являлся членом Ассоциации.

Вступив в члены Ассоциации, Общество приняло на себяобязательство по уплате членских взносов Ассоциации, подлежащееисполнению в силу статьи 307 Гражданского кодекса Российской Федерации и вышеуказанных положений Закона № 315-ФЗ.

С учетом изложенного, требования истца о взыскании членских и целевого взносов подлежат удовлетворению.

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании с ответчика 2 136 руб. 37 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.01.2021 по 30.04.2022, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с 01.05.2022 по дату фактического исполнения обязательства.

В силу статьи 395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

В соответствии с пунктом 3 статьи 395 ГК РФ проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

В соответствии с пунктом 65 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами" с 01.04.2022 на территории Российской Федерации сроком на 6 месяцев введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

В силу статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (о банкротстве)» в период действия моратория наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 Федерального закона о несостоятельности (о банкротстве), в частности, не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

Таким образом, в период действия указанного моратория не подлежат начислению заявленные истцом проценты по день фактической уплаты долга.

Суд считает возможным применить к рассматриваемому спору разъяснения Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) N 2, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.04.2020 (вопрос N 7), согласно которым если решение о взыскании соответствующей неустойки принимается судом до введения моратория, то в резолютивной части решения суд указывает сумму неустойки, исчисленную за период до введения моратория. В части требований о взыскании неустойки до момента фактического исполнения обязательства суд отказывает в удовлетворении требований как поданных преждевременно. Одновременно суд разъясняет заявителю право на обращение с таким требованием в отношении дней просрочки, которые наступят после завершения моратория.

Таким образом, в период действия указанного моратория не подлежат начислению заявленные истцом проценты за пользование чужими денежными средствами по уплате членских взносов, начисленных на сумму задолженности в размере 47 700 руб. (10 000 руб. за апрель 2022 года относятся к текущим платежам, в связи с чем начисление на данную сумму процентов за заявленный период возможно).

По состоянию на 18.07.2022 проценты за пользование чужими денежными средствами по уплате членских взносов с учетом моратория составляют 1 678 руб. 22 коп.

За период с 01.04.2022 суд отказывает во взыскании процентов на задолженность в размере 47 700 руб., поскольку указанные требования поданы истцом преждевременно, при этом суд разъясняет право истца на предъявление соответствующих требований за период после завершения установленного моратория.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по государственной пошлине относятся на ответчика и взыскиваются в пользу истца, в случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. При этом, определяя сумму госпошлины, суд исходит из суммы требования на 18.07.2022 (дату вынесения решения суда), что с учетом начисленных по эту дату процентов на всю сумму задолженности, составляет 61 264 руб. 63 коп.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕРТЕХНОКОМПЛЕКТ" в пользу ассоциации саморегулируемой организации "Межрегиональное объединение строительных компаний" 57 700 руб. задолженности по членским и целевому взносам, 1 678 руб. 22 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 18.07.2022, сумму процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму задолженности 10 000 руб. по правилам статьи 395 ГК РФ за период с 19.07.2022 по дату погашения задолженности, 2 318 руб. судебных расходов по оплате госпошлины.


В удовлетворении остальной части иска отказать.


В части процентов за пользование чужими денежными средствами до момента фактического исполнения обязательства на сумму 47 700 руб. разъяснить истцу право на обращение с таким требованием в отношении дней просрочки, которые наступят после завершения моратория.


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ПАРТНЕРТЕХНОКОМПЛЕКТ" в доход федерального бюджета 58 руб. госпошлины.


Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия.



Судья С.С.Салтыкова