Резолютивная часть решения от 24 января 2017 г. по делу № А29-12325/2016Арбитражный суд Республики Коми (АС Республики Коми) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 44/2017-5798(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ Именем Российской Федерации Дело № А29-12325/2016 25 января 2017 года г. Сыктывкар Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Юдиной О.П., рассмотрев в судебном заседании 23 и 25 января 2016 года дело по иску Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Научно- производственное предприятие «НЮТ» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании неустойки Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 1. Иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Научно- производственное предприятие «НЮТ» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу Министерства строительства, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 54 170 руб. 52 коп. неустойки. 2. В удовлетворении иска в остальной части отказать. 3. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Научно- производственное предприятие «НЮТ» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета 1 388 руб. государственной пошлины. 4. Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. 5. Разъяснить, что решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей апелляционной жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме. Судья О.П. Юдина Суд:АС Республики Коми (подробнее)Истцы:Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми (подробнее)Ответчики:ООО Научно-производственное предприятие НЮТ (подробнее)Судьи дела:Юдина О.П. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
