Резолютивная часть решения от 19 ноября 2020 г. по делу № А27-15529/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул, д. 8, Кемерово, 650000 www.kemerovo.arbitr.ru, E-mail: info @ kemerovo.arbitr.ru тел./факс (384-2) 58-37-05 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А27-15529/2020
город Кемерово
19 ноября 2020 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Куликовой Т.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем Абдуллиной А.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению государственного автономного учреждения здравоохранения "Кузбасская областная детская клиническая больница", г. Кемерово (ОГРН 1194205020283, ИНН 4205384517)

к обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания Элерон", г. Москва (ОГРН 1117746155230, ИНН 7720710840)

о взыскании 1 873 526,61 руб. неустойки, 534 308,18 руб. штрафа, обязании представить обеспечение исполнения

руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания Элерон" в пользу государственного автономного учреждения здравоохранения "Кузбасская областная детская клиническая больница" 267 397 руб. 18 коп. неустойки, 52 430 руб. 82 коп. штрафа, а также 24698 руб. 59 коп. расходов по оплате государственной пошлины.

Обязать общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания Элерон" представить государственному автономному учреждению здравоохранения "Кузбасская областная детская клиническая больница" обеспечение исполнения обязательств по договору № 31807382250 от 08.02.2019 способом залога денежных средств либо безотзывной банковской гарантией соответствующей требованиям, установленным в закупочной процедуре (регистрационный номер процедуры, размещенной в единой информационной системе в сфере закупок № 31807382250) на срок, превышающий два месяца от даты окончания действия договора и на сумму 16 215 716 руб. 98 коп, а в случае частичного исполнения обязательств по договору к моменту предоставления обеспечения исполнения обязательств по договору, на сумму пропорционально уменьшенную на размер выполненных обязательств.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания Элерон" в пользу государственного автономного учреждения здравоохранения "Кузбасская областная детская клиническая больница" судебную неустойку на случай неисполнения решения в течение первых 30 календарных дней неисполнения в размере

50 000 руб., с продолжением начисления неустойки по 2000 руб. за каждую неделю просрочки исполнения решения суда.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия. Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья Т.Н. Куликова