Резолютивная часть решения от 2 октября 2017 г. по делу № А12-12911/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть) г. Волгоград Дело № А12-12911/2017

«03» октября 2017 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Смагоринской Екатерины Борисовны, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Грибовой В.О., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (400074, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Роспроектконсалт» (160009, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки, и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Роспроектконсалт» (160009, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к государственному казенному учреждению Волгоградской области «Управление капитального строительства» (400074, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании пени,

при участии в судебном заседании:

от истца по основному иску – ФИО1, представитель по доверенности от 19.12.2016 № 44,

руководствуясь статьями 110, 112, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Роспроектконсалт» (160009, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу

государственного казенного учреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (400074, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в размере 45 084 руб. за период с 25.12.2016 по 13.01.2017.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Роспроектконсалт» (160009, г. Вологда, ул. Челюскинцев, д. 32, кв. 90, ОГРН 1093525017101, ИНН 3525232399) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 000 руб.

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью «Роспроектконсалт» (160009, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) к государственному казенному учреждению Волгоградской области «Управление капитального строительства» (400074, <...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании пени отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке, установленном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации через Арбитражный суд Волгоградской области.

Решение в полном объеме будет изготовлено не позднее 10.10.2017.

Судья Е.Б. Смагоринская