СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 25 сентября 2018 г. по делу № А39-3896/2018

Арбитражный суд Республики Мордовия (АС Республики Мордовия) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки товаров для гос. нужд

15/2018-29229(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А39-3896/2018
город Саранск
25 сентября 2018 года
Арбитражный суд Республики Мордовия в лице судьи Макеевой С.Н.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "СитиСтрой" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки в сумме 109 077 173 рубля 34 копейки, при участии в заседании: от истца: не явился,

от ответчика: ФИО2 - генерального директора,

руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд

р е ш и л:

исковые требования Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СитиСтрой" (<...>, ОГРН

1087746787600, ИНН 7715707023) в пользу Государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства Республики Мордовия" (Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.33, корп.3, офис 222, ОГРН 1021300973781, ИНН 1326134450) неустойку в сумме 5 453 858 рублей 66 копеек.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СитиСтрой" (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 50 269 рублей.

В остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Мордовия в течение месяца со дня вынесения решения.

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья С.Н. Макеева