Резолютивная часть решения от 23 января 2018 г. по делу № А27-3433/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул., д. 8, г. Кемерово, 650000, тел. (384-2) 58-31-17, факс. (384-2) 58-37-05 e-mail: info@kemerovo.arbitr.ru http://www.kemerovo.arbitr.ru Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

город Кемерово Дело № А27 – 3433/2017 24 января 2018года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О. С., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания помощником судьи Покосовой Н. Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Капиталстрой 2007», г. Кемерово (ОГРН 1134205006121, ИНН 4205262100) к обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ГРУПП», г. Томск (ОГРН 1147017016948, ИНН 7017359930) о взыскании 452 325 руб. 19 коп. пени, начисленной за просрочку выполнения работ по договору подряда № 059/06 от 16.06.2016года за период с 28.08.2016года по 01.10.2016года, 155,24 руб. почтовых расходов на отправку претензии и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ГРУПП», г. Томск (ОГРН 1147017016948, ИНН 7017359930) к обществу с ограниченной ответственностью «Капиталстрой 2007», г. Кемерово (ОГРН 1134205006121, ИНН 4205262100), г. Кемерово о взыскании 3 534 768, 86 руб. долга по договору подряда № 059/06 от 16.06.2016года, 127 251 руб. 67 коп. пени, начисленной за просрочку оплаты выполненных работ за период с 12.04.2017года по 17.05.2017года с последующим начислением договорной неустойки в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, 30 000 рублей в возмещение расходов по оплате услуг представителя, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «СКАЙФОРС», г. Томск (ОГРН 1157017003989, ИНН 7017372240) общество с ограниченной ответственностью «СЕВЗАПИНВЕСТСТРОЙ», г. Санкт – Петербург (ОГРН 1047855077808, ИНН 7838305067), руководствуясь статьями 171,176,180,181, 110, 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛСТРОЙ 2007» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ГРУПП» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Капиталстрой 2007» 292 681 руб. пени, начисленной за просрочку выполнения работ по договору подряда № 059/06 от 16.06.2016года, 150 руб. 67 коп. почтовых расходов на отправку претензии, 48 529 руб. 41коп. в возмещение расходов по оплате судебной экспертизы, всего – 341 361 руб. 08 коп.

В остальной части в иске обществу с ограниченной ответственностью «Капиталстрой 2007» отказать.

Встречные исковые требования, заявленные обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ГРУПП» к обществу с ограниченной ответственностью «Капиталстрой 2007» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Капиталстрой 2007» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строй Групп» 2 457 808 руб. 96 коп. долга за выполненные работы, 245 780 руб. 89 коп. пени, начисленной за период с 12.04.2017года по 24.01.2018года, 22 148 рублей в возмещение расходов по оплате услуг представителя, 30 498 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины по иску, всего – 2 756 235 руб. 85 коп.

В остальной части в удовлетворении заявленных обществом с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ГРУПП» требований отказать.

Произвести зачет взаимных требований сторон.

С учетом зачета взаимных требований, считать ко взысканию с общества с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛСТРОЙ 2007» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ГРУПП» 2 414 874 руб. 77 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙ ГРУПП» в доход Федерального бюджета РФ 7 795 руб. госпошлины по иску.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Капиталстрой 2007» в доход Федерального бюджета РФ 355 рублей госпошлины по иску.

Перечислить с депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области на счет общества с ограниченной ответственностью «Проектно – конструкторское бюро «РЕГИОН» 50 000 рублей за проведение судебной экспертизы по реквизитам, указанным в счете на оплату № 080 от 22.01.2018года.

Вернуть обществу с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛСТРОЙ 2007» с депозитного счета Арбитражного суда Кемеровской области 100 000 рублей , излишне внесенных на депозитный счет Арбитражного суда Кемеровской области в счет оплаты судебной экспертизы по платежному поручению № 315489 от 23.08.2017года по реквизитам, указанным в данном платежном поручении № 315489 от 23.08.2017года.

Решение может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня его принятия.

Судья О. С. Андуганова